工程劳务协议书1
甲方:________________________(以下简称甲方)
乙方:________________________(以下简称乙方)
经甲、乙双方充分协商,合作经营的____________工程,工程地点:____________,建筑面积约____________万平米,合同金额____________万元。为使施工工作顺利进行,确保质量、工期、安全生产、文明施工及职业健康,经双方协商一致,特签订下列合作条款,双方共同遵照执行。
一、合作条件
甲方组织以____________为项目负责人的作业班组,乙方组织人员、机具进场施工,服从总承包方质量、安全、文明施工等管理规定,乙方筹措资金和运营资金以满足施工要求。
二、合作范围
甲方与施工单位签订的本工程《建设工程施工劳务分包合同》、《补充协议》中明确的全部内容,以及在本工程施工过程中所增减、变更的施工内容,均属合作范围。
三、目标要求
甲方与建设单位签订的《建设工程施工劳务分包合同》、补充协议》各项条款乙方必须严格履行。甲方有责任、并有权对该工程的工期、质量、安全生产、用款情况等随时进行监督检查,乙方应主动配合。
四、施工质量要求
乙方必须严格按照国家建筑施工规范和工程验收标准安排施工和验收,若发生施工质量事故,全部经济和法律责任概由乙方承担。施工过程中,甲方技术质安部门有权和有责任到现场监督指导,发现违反规范施工和违章作业行为,有权现场制止。
五、安全生产责任
1、乙方必须完善现场各种安全保障措施,严格按照政府职能部门的有关规定执行,接受有关职能部门的检查,必须做到安全生产、文明施工,必须对本工程使用人员实行团体意外伤害保险(保险单复印件交甲方备查,工程完工原件交甲方存档),本工程有关所有安全责任由乙方全权负责,并承担一切经济和法律责任。
2、建设单位未按合同规定或已到结算点未拨付工程款,甲方支持乙方不再继续施工;乙方施工期间,绝不能发生闹事、堵路、上访等现象发生,否则,所造成的一切经济损失及法律责任全部由乙方负责,给甲方造成名誉损失的,乙方赔偿甲方____________万元。
3、甲方有权定期和不定期对工程项目的安全、质量、财务、税收、农民工工资的发放等进行综合检查,乙方必须积极配合;发现问题,乙方应按要求立即整改。
4、乙方因施工安全、质量、农民工工资发放等事件,需要甲方配合处理,乙方每次每天支付甲方人员____________元出场费。
六、利益分配
乙方按本工程结算总造价的____________%向甲方交纳管理费及税金(其中:管理费____________%,营业税及附加____________%,所得税____________%);如营业税及附加费、所得税等在工程所在地税务机关缴纳,甲方不再代扣代缴,乙方当月必须向甲方提交所开发票、完税凭证、工程辅助材料发票、工程作业人员工资表及身份证复印件及相关发票;有关部门按规定应收取的其他费用,由乙方承担;该工程税后利润全部归乙方。
七、用款方法
1、乙方的财务管理按照甲方的财务管理制度进行。
2、甲方拨付劳务工程款是甲方扣除第六项后的余额,甲方保证在收到工程款后一周内打款到乙方指定的帐户上(国家规定的节假日除外)。
3、乙方支付工程款时,必须凭合法、有效的凭证。
4、乙方发放本工程人员工资、支付材料款等后,必须及时向甲方提供影印件,原件月底交给甲方存档;原件上必须有务工作业人员身份证登记、银行卡号、手印、联系电话等,甲方认为有必要时,必须经甲方负责人同意以后方可支付。
八、劳动用工
1、甲方负责为乙方提供公司和项目技术人员的相关资料,本工程项目所需的工程技术人员及生产工人由乙方按有关法规自行聘用并确定报酬,乙方为工程作业人员进行团体意外伤害保险,保险单据复印件交甲方备查,工程完工后原件交甲方存档。
2、乙方必须对所使用的农民工或临时工进行施工安全教育,完善相关手续,明确相关责任,不得无故拖欠其工资和应得报酬。因工资、待遇等引发的矛盾、纠纷、责任概由乙方承担,并承担一切连带责任。
3、若须乙方派人参加施工员、安全员、材料员、资料员、特种作业人员等培训,甲方负责办理手续乙方承担培训费用,资格证由甲方保管保留。
九、建材、周转架料及机械设备
本工程所需的各种建筑材料,均由乙方自行采购供应。使用的所有建筑材料必须符合国家规定的材质标准,若因材质不合格造成质量事故和经济损失,所有损失和责任由乙方承担。本工程所需的资金全部由乙方自行联系解决,并承担相应费用及税金。
十、资料管理及工程保修
工程交验、办完财务结算二十日内,乙方必须将本项目全部技术档案全套交甲方归档,包括但不限于中标通知书、施工许可证、合同、备案资料等,如技术资料不按时完整交甲方,罚款2-5万元;本工程的保修责任和保修费用全部由乙方承担。工程质量保修严格执行国家〈建设工程质量管理条例〉的有关规定。
十一、违约处置
本工程施工中若乙方不完全履行甲方与建设单位签定的《建设工程施工劳务分包合同》或有违反合同条款的行为,即视为违约,甲方有权采取必要措施,直至依法起诉。
十二、其他
1、本合同未尽事宜,双方依照有关规定及惯例协商处理。
2、本合同一式二份,同等效力,甲方一份,乙方一份。
3、本合同经双方签章后生效,工程竣工验收至保修期满,无任何遗留问题后,合同自然失效。
甲方:__________________乙方:__________________
______年______月______日______年______月______日
工程劳务协议书2
甲方:
乙方:
为共同搞好______工程项目的施工生产工作,顺利完成工程施工任务。根据国家相关法律法规、条例和甲方与工程建设单位签定的《建筑工程施工合同》,甲乙双方就该工程的钢筋工部分工程量内容劳务承包(包括自负、低耗品、劳保用品)等事宜,经协商达成协议,签定本合同,供双方信守。
一、工程概况
1、工程名称:
2、工程地点:
4、工程承包方式为包工不包料、工程施工内容:图纸内所有钢筋工工程量;按工程实际建筑面积结算;增减项目需经甲乙双方协商确定单价签认后生效,才能进行施工。
5、双方商定本工程工期90天,乙方需按时、按质、按量完成全部施工及安装项目。即自______年______月______日起计。
6、乙方签订合同前必须交付5万元人民币工程进度保证金于甲方、开工一个月后能达到甲方施工进度要求,退还给乙方。
7、承包范围及价格:范围:钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药。价格:按建筑面积,每平方米28元(含基础)。
二、甲方工作
1、向乙方提供施工所需的水、电、设备等设施。
2、对工程质量、进度进行监督检查,及时办理验收结算。
3、甲方指派人员参与或监督工程施工,甲方所派人员的行为,甲方应予以承认。
4、及时履行乙方的其他协助义务。
三、乙方工作
1、乙方派出专职工地分项班组长,负责合同的履行,按图纸的要求组织施工,保质、保量按期安成施工任务,解决乙方负责的各项事宜。
2、执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定,对施工现场的防火安全负责。
3、严格按照甲方签认的图纸或说明进行施工,做好各项质量施工和检查。
4、工程完工未移交甲方之前,负责对现场和施工成品进行保护。
5、乙方必须无条件服从甲方管理安排
四、关于工程款及结算的约定
1、甲方按乙方每月完成工程量的70%支付工程量款。
2、主体封顶验收后,甲方支付乙方已完成工程量款的90%
3、工程竣工验收一个月后甲方付清全部工程量款给乙方。
4、乙方每月必须凭工人当月工资表到甲方财务办理工资款。否则甲方不给予办理;
五、关于材料供应的约定
本工程甲方施工的材料,应为符合设计要求的合格产品,分别在工程施工之日前三日之内,由甲方采购供应到工地现场。甲方提供的材料、设备,发生了质量问题和规格差异,对工程造成损失,由甲方负责。甲方供应的部分材料由乙方验收后保管。
六、关于双方责任的约定
1、甲方的责任:甲方原因影响工期相应延长,造成乙方损失,不能按时提供材料、设备;不能按期支付工程款,甲方承担相应的费用。
2、乙方的责任:不能按照工期开工或中途无故停工,影响工期相应损失,由乙方承担。对竣工验收后,保修期一年内发现属于乙方施工、安装的质量问题,由乙方免费维修。乙方在施工过程中,违反操作常规,造成人员伤害,由乙方负责。
3、由于乙方施工造成甲方物品损坏,乙方应以及时修复或赔偿。
七、关于设计与施工及验收的约定
1、乙方必须按甲方签定图纸施工、安装。
2、施工过程中,甲方提出变更设计、停止施工或增减项目,应以书面形式通知乙方,列明停止施工或变更、增减原因、时间、材料等。乙方根据变更要求,两天内向甲方提交变更所采取措施、增减的造价(因停工等原因造成的材料浪费)等费用清单。
3、隐蔽工程在隐蔽前,由乙方通知甲方到场验收,甲方两天内不验收,乙方可自检后隐蔽,并如实填写隐蔽记录,甲方应予以承认。
八、奖赏和违约责任
1、由于甲方原因,在施工当中导致延期或中途停工,除顺延工期外,甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方应支付乙方1000元;甲方不按合同的约定预付工程款,每拖期一天,按付款金额的1%加付滞纳金。
2、按甲方和乙方协定的施工进度计划,由于乙方原因,逾期完工,每逾期一天,乙方支付1000元违约金。如三个工作日内还未能调动人员完工。甲方有权单方终止合同。乙方无条件退场。
九、合同份数
本合同一式两份,甲、乙双方各执一份。
十、其它
本合同经双方签字后生效,如有不尽事宜,双方本着友好互利原则协商解决。如协商调解不成,双方同意向人民法院起诉。
甲方:乙方:
代表人:代表人:
_____年______月______日
工程劳务协议书3
甲方:潍坊高新建设集团有限公司第一工程处(以下简称甲方)
乙方:(以下简称乙方)
为了确保潍坊市电信分公司通信枢纽楼及辅助楼的脚手架单项工程按期、保质、保量的完成,甲方现将本工程中的外墙脚手架分项工程清包给乙方,经甲、乙双方协商,明确双方职责对该工程的安全、工期、质量、结算方式、付款及文明施工等。在平等互利、双方愿意、相互一致的基础上特定如下协议:
一、工程概况:
1、工程名称:潍坊市电信分公司通信枢纽楼及辅助楼
2、工程地点:福寿街以北,潍县中路以东
3、结构形式:框架结构
二、劳务施工方式与工作的内容:
1、架子必须按施工方案和施工规范搭设。
2、架子的拆除、清运、清理按指定地点堆放整齐。
3、拉结点的锚钩预埋、拉结和标识、安装及外挑槽钢锚钩的预埋与槽钢的安装焊接、楼梯防护及楼层防护、工程中所有的安全防护等内容。
4、所有安全网、密目网的张设及剪刀撑的搭设、铺竹笆。
5、必须接受甲方和总包方安全员的管理与监督。
三、双方职责:
1、甲方对乙方的施工质量、进度、安全、文明施工等情况进行施工全过程的管理工作,乙方必须服从甲方管理人员的管理。遵循甲方的规章制度、按要求保质、保量完成甲方下达的任务。甲方并负责对乙方进场人员安全和技术进行交底。提供垂直运输必要的机械设备以及施工过程中的照明、供水、供电和[必要的安全措施。并根据现场的具体情况提供一定的食、宿条件,但乙方必须无条件服从。由于乙方原因发生的返工而耗用的人工费、材料费均由乙方支付,并承担由此造成的延误工期损失费。
2、甲方负责对乙方进场人员进行上岗安全教育,对乙方提供的进场工人花名册和身份证复印件是否相符。乙方应按甲方的要求组织具有一定专业技术水平的、思想作风、身体强壮、品德素质好的施工人员。进场后签收各项交底清单安全责任书,以及三级教育卡、劳动合同、安全合同等。要积极办理所需要的证卡。对乙方不办理证卡的人员,甲方将按非法用工处罚。乙方必须按甲方要求的工期进度组织劳动力,服从甲方现场管理人员的协调和生产安排。严禁在工地上打架、起哄、斗殴,出现一次按情节轻重对乙方100~500甚至1000元以上的罚款,对造成后果的一切由乙方负责,直至转交公安机关处理。
四、工程质量:
必须对照图纸、图集以及国家施工规范要求,达到潍坊市市级文明示范工地标准。造成返工、整改,乙方必须自行整改处理(要迅速)对甲方造成经济损失的费用按实际工程量,一切由乙方负责。损失费直接在当期工程款中扣除,并加以500~5000的罚款直至清退出场。
五、安全生产
乙方人员在施工期间内,不得冒险作业、违章施工。必须严格按安全生产操作规程,服从甲方的安排和指挥。乙方如有违返安全规定者,及自身原因造成的伤亡伤害事故,完全由乙方负担。
五、工程工期:
乙方必须按照甲方所制订的形象进度计划施工,按计划所需要的人员数量,精心安排。如因乙方的原因延误工期,乙方必须承担甲方一切所产生的不必要的经济损失。
六、甲、乙双方商定的人工单价:
1、按建筑面积12元/m2计算。
七、付款方式:
施工期间甲方支付工人生活费,以后按形象进度完成后按一定比例付款。
八、乙方必须建立职工档案,将职工身份证及上岗证复印件提交到甲方存档。(所用的施工人员必须持证上岗)
九、其它:
1、乙方必须每天做到工完场清,材料堆放整齐达到标化现场的标准,坚决不得与其他工种发生冲突,发生一次至少500.00元/次的罚款,造成后果的一切由乙方承担。
2、在施工过程中,乙方必须做到“三不伤害”的原则,管好自己的'材料,坚决不准有材料坠落或乱扔、乱抛现象发生,发现一次将严肃处罚,
造成后果的一切由乙方承担。
以上协议经甲、乙双方签字、盖章后生效。希甲、乙双方共同遵照执行。本协议一式两份,双方各执一份,款项付完结清后自行失效。未尽事宜出现,双方协商解决。
甲方:乙方:
______年______月______日
工程劳务协议书4
承包单位(甲方):劳务单位(乙方):
第一条工程概况
1、工程名称:_________绿化种植工程
2、工程地点:_____市_____区_____
3、工程内容:植物栽植劳务清包
4、劳务承包范围:_________绿化种植工程甲方承包范围内植物栽植劳务。风险提示:
明确约定好工程期限有利于保障工程进度,是保证工程正常进行的必要条件。另外,承包方如果没有按照约定的时间支付相应的劳务报酬,劳务发包方也可以据此要求承包方承担违约责任。
另外,在涉及工程工期的诉讼中,由于不同的原因所造成工期延误的法律后果是不同的,因此对于劳务发包方被支付劳务报酬的时间约定也会有所改变,在履行工程合同中,劳务发包方应当对可能出现工期延误的情况要求专门制定制度作出书面认定,比如增加建设项目、增加工作量、提供原材料和其他条件的时间等方面的事项,以避免将来发生诉讼时无据可查。
5、劳务承包期限:开工日期:________年____月____日;完工日期:________年____月____日;总日历工期:____日。发生下列情况,经甲方确认,乙方办理工期签证,顺延合同工期:
(1)人力不可抗拒的灾害而被迫停工;
(2)甲方变更计划和设计而影响施工;
(3)甲方未按期拨付劳务费用影响施工;
(4)临时停水停电累计8小时以上;
(6)其它非乙方责任影响施工,双方约定的其它情况。
6、工程质量等级:国家或省市现行质量验收规范合格标准。
7、乙方投入施工人数:约________人。
第二条合同文件适用标准和法律
第三条合同价款:本工程实行单价包干合同,最终以实际完成工作量及合同约定单价进行结算。
1、适用法律、法规:中华人民共和国现行法律和工程所在地地方法规;
2、适用标准及规范:现行国家及工程当地有关标准、规范;
第四条施工前期工作
1、甲方负责与承包业主方(以下简称业主方)联系办理施工许可证、占道、排污、临建规划手续。乙方负责办理夜间施工及其它施工必须的手续等。
2、乙方负责在开工前完成生产、生活、临时设施的准备、建设工作,不得因此影响施工,否则应赔偿由此给甲方造成的一切损失。
第五条甲方责任
1、组建与工程相适应的项目管理班子,实施工程项目的全面组织与管理;
2、负责编制施工组织设计、制订项目管理目标、实施对工程质量、安全、工期、文明施工等方面的监督、检查和验收;
3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底,统一安排技术档案资料的收集整理、办理交工验收;
4、随时检查乙方施工设备的运行、材料保管使用情况,检查乙方现场管理人员和操作人员的有效证件及持证上岗情况。乙方违反规定或工作达不到要求的标准时,有权要求乙方进行整改、返修,相应费用由乙方承担;
5、负责审核乙方编制的施工劳务预结算、用料计划及各种报表;
6、负责与业主、监理、设计等单位和有关部门的工作联系,协调施工现场有关单位的关系;
7、及时办理乙方各种报告、签证等,甲方提交的变更、技术交底以及有关文件一律采用书面形式,甲方接到乙方书面报告3个工作日内应予答复。如未答复,视为报告已被确认;
8、根据工程情况要求乙方增减施工人数,满足施工生产需要。对施工质量不达标、有违反甲方管理规定的人员予以清退;
9、统筹安排、协调解决乙方施工人员生活临时设施用水、用电源,接水接电及水电费用由乙方承担;
10、甲方驻工地负责人:_______________,联系电话:__________________。
第六条乙方责任
1、对本合同承包范围内的施工劳务向甲方负责,全部施工任务必须组织自有力量完成,严禁转包或再分包本合同约定的施工劳务;一经甲方发现转包或再分包,甲方有权解除本合同且乙方发生的费用不予结算。
2、自觉遵守法律、法规及甲方与业主的有关规章制度。接受甲方及有关部门的管理、检查与监督。与现场其他单位搞好协调配合;
3、负责完成施工劳务的有关技术措施的编制,报甲方批准后严格实施;
4、根据甲方编制的施工组织设计总进度计划的要求,每月____日前向甲方提交劳务作业进度计划,报甲方批准后实施。每月____日提交完成劳务所反映的工程形象进度统计报表,逾期不报者视同放弃本月劳务费用,概不审核;
5、认真做好承担的劳务涉及的施工日志和隐蔽工程等原始记录,完整、清楚、详细、准确地积累施工资料,及时将有关技术经济资料完整地提供给甲方,并配合整理归档;
6、交工前把现场清理干净,做好验收准备工作,为验收提供便利条件,参加办理交工验收;积极配合保运,在保修期内对劳务所涉施工质量缺陷及时进行无偿修理;
7、乙方在施工过程中发生的变更、签证要在3个工作日内报甲方审批,否则不予认可;
8、准时签收甲方传达的各类文件、变更、技术交底、奖罚通知等资料,不得拒收;
9、做好施工场地周围建筑物、构筑物和地下管线和已完工程部分的成品保护工作。因乙方责任发生损坏,应自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款:
10、按甲方统一规划堆放材料、机具;妥善保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施;
11、按国家政策规定与每个务工人员签订《劳动合同》并按合同所约定的条款支付务工人员工资(务工人员工资每月造表备案),承担因此项工作不到位而引起的纠纷或当地相关行政部门的处罚及责任后果;
12、为其施工人员配备必要的劳动保护和安全防护用品(如安全帽、工作服、及其它相关的防护用品);
13、进场施工人员要求具备思想素质好、身体健康、技术熟练等条件;禁止18岁以下的未成年人和55岁以上的老人及体弱病残人员;禁止使用不法人员,乙方应承担因使用以上不合格人员而引起的责任和后果。
14、甲方在工程款未及时支付时,可由甲方协商解决,否则给甲方造成一切负面责任由乙方承担。
15、乙方驻工地负责人:_______________,联系电话:__________________。
第七条工程付款及结算
1、乙方每月____日报送上月____日至本月____日完成的进度产值报表,甲方收到报表后5个工作日内与乙方核对完毕,于次月初付至当期产值的80%。所承包工程完工验收合格后付结算款的95%,余款5%作为质保金待所承包工程质保期(三个月)满后付清。
2、乙方在所承担劳务项目全部完工经验收合格后20天内,提交劳务费结算书;
3、甲方接到乙方结算书后30天内进行审查核定,给予确认或者提出修改意见;
4、结算方式:本项目采用固定劳务单价乘以按甲乙双方确认实物量或工日或施工面积进行最终结算。
5、劳务费标准及内容见附表一。风险提示:工程质量未符合标准的归责。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期,并支付相应的利润。
因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的,发包人有权要求承包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止,并由承包人承担由此增加的费用和(或)延误的工期。
第八条劳务工作质量与验收
1、乙方完成约定之劳务应认真按照标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的指令进行劳务作业,加强内部检查工作,坚持自检、互检、交接检制度,随时接受甲方代表和委派人员以及各级质监部门的检查检验,为检查检验提供便利条件,并按甲方要求返工、修改,承担由自身原因导致返工、修改的费用;
2、乙方按照国家工程建设的施工规范和质量检验标准以及施工图纸、设计变更、甲方交底说明为依据,精心组织施工,全部工程质量达到合格要求。质量约定为优良的,要达到优良标准;
3、严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完成后,乙方必须经验收、记录后,方可继续下一工序施工。对重大、复杂隐蔽工程,由乙方通知甲方共同验收,办理隐蔽工程验收手续;
4、工程具备竣工验收条件,乙方于竣工前____日内以书面形式通知甲方验收。如甲方不能按时参加,提前通知乙方,另定验收日期;
5、工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修三个月,在保修期内,无偿维修。
第九条安全施工
1、甲方负责对乙方承担的工程进行安全交底,提出明确的安全生产要求,并进行监督检查。乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程;
2、乙方负责施工过程中的一切安全责任,必须按照现行规范有关要求进行安全生产、文明施工;
3、劳动保护用品及施工中属个人使用的工具器具等由乙方自行配备;
第十条紧急补救
无论工程施工期间或保修期内,在乙方劳务作业范围的任何部分如发生事故或故障及其他事件,甲方代表认为进行紧急补救或修理是保证正常施工。或工程安全的紧急需要,而乙方无力或不及时进行补救工作或修理时,甲方有权安排其他人员从事该项工作。若为此完成的工作或修理按合同属乙方责任的,则全部责任和费用均由乙方承担。
第十一条现场管理
1、甲乙双方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工。有关计划、进度,材料供应等双方应密切配合,保证施工顺利进行。乙方负责人员因按时参加甲方组织的各类会议,执行会议要求;
2、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,设专人负责现场保卫工作,做好成品保护工作,现场发生偷盗、打架斗殴、破会成品半成品等事件,甲方有权处以500—元的经处罚并由乙方双倍赔偿损失;
3、乙方施工人员要保持相对稳定,出入施工现场应佩戴标志,禁止非施工人员出入现场和住宿区。风险提示:对于采购材料和工程设备的义务与责任
承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时,承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场,并重新采购符合要求的材料、工程设备,由此增加的费用和(或)延误的工期,由承包人承担。
发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的,或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的,按照发包人违约的约定办理。
第十二条材料、设备供应与保管
1、甲方供应的物资质量、品种、规格、型号应符合设计要求及有关标准。如有不符合要求的,乙方在领用接货时提出,甲方负责调换,否则因乙方质量验收不严导致的返工费用及质量问题全部由乙方承担。
2、甲方供应的材料由乙方办理领用手续,出库后由乙方自行保管使用。乙方要严格计划管理,准确地提供计划用量和使用时间,避免不合理存量占用资金、影响工程用款,避免计划不合理而影响材料设备供应和施工的现象发生;
3、甲方供应的材料乙方收取后要妥善保管、合理使用,采取有效的节约措施和限额用料控制手段,努力节约原材料;
4、甲方供应的物资属甲方所有,只供本合同劳动作业范围以内的工程专用。乙方不得挪用或擅自处理,否则甲方有权加价扣回。
第十三条施工机械设备及周转材料供应
1、甲方人员操作的机械由甲方负责管理、保养。交由乙方人员操作的机械,乙方办理接管手续,负责日常保修、保管;
2、乙方自带机械,按有关规定办理;
3、由甲方提供乙方使用的施工机具,乙方应认真保管,发生损坏丢失,负责赔偿;
4、甲方或乙方对自己负责提供的施工机具如不能保证施工需要,所造成的一切损失由责任方承担。
第十四条工程的保修保修期间因乙方施工质量问题。
在接到甲方通知后2个工作日内安排人员进厂维修,并在甲方合理要求时间内完成维修工作,否则甲方有权另行安排人员维修,维修费用将从乙方质保金内扣除,不足部分由乙方支付。保修期执行《建设工程质量管理条例》。
1、保修内容、范围:工程劳务承包内容、范围;
2、保修期限:工程竣工验收合格交付业主方指定物业公司之日起______个月;
3、保修金数额:结算总价的______%;
4、保修金支付:保修金从乙方劳务费中扣留,保修期满____个月后无任何质量问题时付清。
第十五条工程停建或缓建由于政策变化、不可抗力以及业主与甲、乙双方以外原因导致工程停建或缓建。
使合同不能继续履行,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作;如需继续施工到安全部位的,乙方应按甲方指令将工程施工到安全部位;按甲方要求将自带机械、工具和人员撤出施工现场。甲方应为乙方撤出提供必要的条件,并按合同规定支付已完工程的劳务费。乙方代购的材料已经订货的,自行负责退货,不能退还的货款和退货发生的费用,由甲方承担,具体承担比例,甲乙双方协商,但未及时退货造成的损失由乙方承担。
第十六条不可抗力不可抗力发生后,乙方应迅速采取措施,尽量减少损失。
并在24小时内向甲方通报受害情况,灾害结束后,____日内向甲方报告损失情况和清理、修复的劳务费用。灾害继续发生,乙方应每隔____日报告一次灾害情况,直到灾害结束。甲方应对灾害处理提供必要的条件,并负责处理工作的组织、指挥。因灾害发生的费用由双方分别承担:
1、工程本身的损害由甲方负责转业主承担;
2、人员伤亡由其所属单位负责,并承担相应费用;
3、造成乙方自带机械、设备和其他物品的损坏及停工等损失,由乙方承担。风险提示:明确违约责任
在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。
第十七条违约责任与仲裁
1、甲方代表不能及时给出必要的指令、确认、批准而影响乙方施工,甲方承担责任,支付乙方因此增加的费用支出;
2、乙方不能按合同工期竣工,每逾期一天,偿付甲方_______天的逾期违约金;
3、乙方施工质量达不到设计和规范的要求,乙方负责无偿进行返工修理,承担因返工造成的工料损失及工期拖延责任。双方对质量评定意见不一致时,按本条第六款执行;
4、甲方如未按合同规定拨付应付款项,应承担的违约责任:双方协商解决;
5、合同签订后,除合同约定可解除合同的内容外,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更、解除合同。如出现单方变更解除合同,因此给对方造成经济损失的,由责任方承担责任;
6、本合同发生纠纷,甲乙双方当事人应及时协商,协商不成时,可向建设施工合同管理部门申请调解。调解不成时,双方向_____________仲裁委员会申请仲裁。
第十八条其它
1、乙方不得以甲方的名义对外发生任何经济及业务关系。否则由此引起的一切责任和损失由乙方承担。
2、乙方需要甲方签证时,必须在每一事项发生之日起5个工作日内办妥手续,必须由指派专人签字认可,签证只签实物量,过时、手续不全、内容不符合要求的签证一律无效,乙方弄虚作假办理的签证不仅无效,还要按签证额加倍处罚。
3、乙方服从甲方管理,执行甲方的管理办法,遵守甲方的各项规章制度。
4、甲方声明:本合同及一切附件、涉及本合同变更、解除及终止的一切协议等资料,必须加盖甲方法人单位公章方有效。甲方经办人必须持有甲方出具的有效法人代表委托书,其行为才被认定为有效,否则无效。
第十九条合同的生效与终止
1、合同生效日期:________年____月____日________年____月____日。
2、合同终止日期:工程全部完工并交付业主,工程款支付完毕,除有关保修条款外,其他条款即告终止。保修期满,完结保修事项,结清保修金后,有关保修条款终止。
第二十条附则
1、本合同一式陆份,甲方肆份;乙方贰份,均具同等法律效力。
2、本合同自双方盖章之日起生效,至全部分包工程竣工。
甲方:(盖章):乙方:(盖章)(签字)
__________年____月____日
工程劳务协议书5
甲方:
乙方:
蓬溪县蓬南镇《福源名居》项目,工程已由甲方总承包,因生产需要,经甲乙双方友好协商,由乙方提供技术熟练的承建制劳务队伍及相应的管理班子参与本工程的施工。为了明确双方的责任和义务,双方依据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》,协商一致,特制定如下合同条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:蓬溪县蓬南镇《福源名居》项目
二、工程地点:蓬南镇电子工业园
三、工程概况:地上七层,地下一层总建筑面积约4662m2(以峻工后实际面积为准),为砖混底二框结构。
四、承包方式:
采取甲方负责项目管理、乙方提供承建制劳务队伍,包工包主辅材料包小型工具及设备、包安全文明施工、包质量、包工期的方式承包。
五、承包范围
设计图纸中所有结构的模板配、支、拆等工程,含周辅材料,(模板,方木,顶朩,元丝元钉,火钩,丝杆)。
六、工作内容
完成上述工程范围的所有工作内容以及相应的现场材料、工具、机具的场内转运、清理,文明施工、安全生产所需的用工以及图纸范围内的留洞设槽、预埋件安放。支模、等内架的搭拆、周转材料的上、下车及堆码等用工。
七、工程结算
7.1工程计价结算:本工程按建筑面积每平方米(38元)叁拾捌元计算,
7.2付款方式:毎月最后一天报核当月实际完成工作量(按已浇砼完毕的成品计算),按70%在7天內支付,全部主体工程完工验收后7天內进行结算,结算后一月内付清全部余款(宽限期7天)。
八、工期要求
8.1甲方根据总工期要求,编制施工总进度计划。在此基础上,乙方编制详细的周计划,月计划。如果由于乙方计划不周,组织不力,技术力量不足,造成工期延误,使甲方蒙受的损失,甲方保留索赔的权利。若达不到规定进度要求,甲方有权安排其它班组施工,所干工作量从乙方结算中扣除给其它班组。
8.2工期要求:按甲方总进度计划流水线施工,只准提前,不得拖延。
九、其它事项:
此协议一式二份甲乙各执一份双方签字生效
甲方:身份证:
乙方:身份证:
______年______月______日
相关文章
房协协议书模板汇编十篇2023-06-19 07:23:12
建房协议书模板汇总九篇2023-06-02 00:40:50
关于加工协议书9篇2023-06-05 17:12:59
儿园股份转让协议书2023-06-14 05:03:35
应届毕业生校外实习协议范文模板2023-06-09 03:17:12
个人二手房买卖的简单协议书2023-06-14 17:28:10
上海对外经贸大学和北京交通大学(威海校区)对比哪个好(排名分数线区2024-03-31 16:25:18
河北高考排名237950名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 16:19:23
山东城市建设职业学院在山东招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:15:16
上海农林职业技术学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:12:52
吉林农业科技学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:09:19
安徽高考多少分可以上云南经贸外事职业学院 招生人数和最低分2024-03-31 16:04:52
餐饮合伙的简单版协议书范本2023-06-19 12:50:42
工地临时工协议书2023-06-05 05:37:01
许可证产品生产装配协议书2023-06-07 13:40:20