有关工程协议书七篇

时间：2023-06-15 07:56:41 文/李盛协议书北考网www.beiweimall.com

工程协议书篇1

　　发包人(全称)：(以下简称甲方)

　　承包人(全称)：(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况

　　工程名称：

　　工程地点：

　　工程内容：

　　工程项目一览表(附件1)

　　资金来源：财政补助资金及群众投劳筹资。

　　二、合同工期

　　开工日期：________年____月____日; 竣工日期：________年____月____日; 合同工期总日历天数____天。

　　三、双方一般权利和义务

　　1、发包人一般权利和义务

　　(1)组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现，协调好投工投劳与专业施工队伍的配合;

　　(2)搞好土地占用、青苗补偿等工作，使施工场地具备施工条件，在开工后继续负责解决以上事项遗留问题;

　　(3)提供施工所需水、电线路，保证施工期间的需要;

　　(4)提供施工场地道路的通道，满足施工运输的需要;

　　(5)组织质量监督小组，负责对工程质量、进度、安全进行监督。

　　2、承包人一般权利和义务

　　(1)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定;

　　(2)已竣工工程未交付发包人之前，承包人负责已完工程的保护工作，保护期间发生损坏，承包人自费予以修复;

　　(3)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前要清理现场;

　　(4)接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。

　　四、质量标准

　　工程质量标准：合格。

　　质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准，承包人承担违约责任。

　　五、隐蔽工程和中间验收

　　工程具备隐蔽条件的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐蔽或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组，汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员及时进行验收。承包人准备验收记录，验收合格，各部门参加人员在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。

　　六、安全施工

　　1、安全施工与检查

　　承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。发包人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。发包人不得要求承包人违反安全管理的规定进行施工。因发包人原因导致的安全事故，由发包人承担相应责任及发生的费用。

　　2、安全防护

　　承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人提出安全防护措施，经发包人认可后实施，防护措施费用由承包人承担。实施爆破作业，承包人应与爆破公司签订爆破作业合同，并提出相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

　　七、合同价款与支付

　　1、合同价款及调整

　　工程实行固定单价承包(详见附件2)，结算按工程实际计量结算。合同中没有约定的工程单价，结算时以审计认定单价结算。

　　2、工程量的确认

　　承包人应向发包人提交已完工程量的报告。发包人接到报告后组织质量监督小组核实已完工程量(以下称计量)，承包人为计量提供便利条件并派人参加。对承包人超出设计范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不予计量。

　　3、工程款支付

　　在确认计量结果后发包人应将计量结果提交到乡人民政府，由乡人民政府汇同水务、财政、审计部门核查计量结果，最后财政部门按确认的工程量向发包人拨付工程款。发包人在收到财政部门拨付的工程款后，7日内向承包人支付工程款。工程竣工验收后发包方支付承包方95%工程计量款，余下5%在保修期(一年)满后一次性支付。

　　八、材料供应

　　发包人供应政府采购的材料设备，双方应当约定发包人供应材料设备的一览表，作为本合同附件(附件3)。一览表包括发包人供应材料设备的品种、规格、型号、数量、质量等级、提供时间和地点。发包人在所供材料设备到货前24小时，通知承包人，由承包人派人与发包人共同清点。承包人派人参加清点后由承包人妥善保管，因承包人原因发生丢失损坏，由承包人负责赔偿。

　　九、竣工验收

　　1、竣工验收

　　工程具备竣工验收条件，发包人应及时组织乡人民政府、水务、财政等部门进行竣工验收。

　　2、质量保修

　　承包人应对工程质量进行保修，保修期为一年。承包人在保修期内承担质量保修责任。

　　十、争议

　　发包人承包人在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，双方可以向江油市人民法院起诉。

　　十一、其他

　　1、工程分包

　　承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。

　　2、合同解除

　　发生承包人将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，发包人有权解除合同。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算的效力。

　　3、合同生效与终止

　　合同在双方签字后生效。发包人承包人履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，承包人向发包人交付竣工工程后，本合同即告终止。

　　4、合同份数

　　本合同六份，由发包人保存四份，承包人保存二份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程协议书篇2

　　甲方：

　　姓名：

　　性别：

　　身份证号：

　　住址：

　　乙方：

　　姓名：

　　性别：

　　身份证号：

　　住址：

　　丙方：姓名：

　　性别：

　　身份证号：

　　住址：

　　丁方：

　　姓名：

　　性别：

　　身份证号：

　　住址：

　　戊方：

　　姓名：

　　性别：

　　身份证号：

　　住址：

　　以上五方本着平等、自愿，充分协商的原则，就合伙经营范大姐修脚之家事项，达成如下合伙协议：

　　一、合伙经营项目

　　各方共同经营位于的字号的店铺，经营范围为：，法定代表人为，系该店铺的。

　　二、合伙期限

　　合伙期限以本协议签订时开始，到各合伙人均同意终止时终止。

　　三、出资额、出资方式

　　1、该合伙项目的总出资额为人民币元，各合伙人均以现金的方式出资，每人出款金额相等，为人民币元。各合伙人在合伙项目中所占份额相等，均为20%。

　　2、各合伙人的出资必须于年月日之前完成，汇到银行卡上，卡和密码由各方认同的指定人持有，使用该资金时，需至少两人同时在场。其他合伙人有监督和核查权。逾期未出资或者未完全出资的，取消其合伙资格并由其赔偿由此造成的损失。

　　3、在合伙期间，各合伙人的出资为共有财产，任何合伙人不得要求随意请求分割。合伙终止后，各合伙人的出资仍然为个人所有，届时予以返还。

　　四、盈余分配与债务的承担

　　1、盈余分配：除去经营成本、日常开支、工资、奖金、需缴纳的税费等的收入为净利润，即合伙创收盈余，此为合伙分配的重点，将以合伙人出资为依据，按比例分配。

　　2、债务承担：如在合伙经营过程中有债务产生，合伙债务先由合伙财产偿还，合伙财产不足清偿时，以各合伙人的出资为据，按比例承担。

　　五、入资、退资、出资的转让

　　1、入资新合伙人入资必须经全体合伙人同意;新合伙人须承认并签署本合伙协议;除入资协议另有约定外，入资的新合伙人与原合伙人享有同等权利，承担同等责任;入资的新合伙人对入资前合伙企业的债务承担连带责任。

　　2、退资

　　1).自愿退资。在经营期限内，有下列情形之一时，合伙人可以退资：

　　①合伙协议约定的退资事由出现;

　　②经全体合伙人书面同意退资;

　　③发生合伙人难以继续参加合伙项目的法定事由。合伙人擅自退资给合伙造成损失的，应当赔偿其他合伙人的全部损失。

　　2).当然退资。合伙人有下列情形之一的，当然退资：

　　①死亡或者被依法宣告死亡;

　　②被依法宣告为无民事行为能力人;

　　③个人丧失偿债能力;

　　④被人民法院强制执行在合伙企业中的全部财产份额。以上情形的退资以实际发生之日为退资生效日。

　　3).除名退资。合伙人有下列情形之一的，经其他合伙人一致同意，可以决议将其除名：

　　①未履行出资义务;

　　②因故意或重大过失给合伙项目造成经济损失的;

　　③执行合伙事务时有不正当行为;

　　④合伙协议约定的其他事由。对合伙人的除名决议应当书面通知被除名人。被除名人自接到除名通知之日起，除名生效，被除名人退资。

　　合伙人退资后，其他合伙人与该退资人按退资时的合伙项目的财产状况进行结算。

　　3、出资的转让

　　允许合伙人转让其在合伙中的全部或部分财产份额。在同等条件下，其他合伙人有优先受让权。如向合伙人以外的第三人转让，第三人应按新入资对待，否则以退资对待转让人。合伙人以外的第三人受让合伙项目的财产份额的，经修改合伙协议即成为合伙项目的合伙人。

　　六、合伙人的权利和义务

　　1、合伙人的权利：合伙事务的决定权、监督权和具体的经营活动，以及重要事项须由合伙人各方共同决定;合伙人享有合伙利益的分配权;合伙经营积累的财产归合伙人共有;合伙人有退资的权利。

　　2、合伙人的义务：按照合伙协议的约定维护合伙财产的统一;分担合伙的经营损失的债务;为合伙债务承担连带责任。

　　七、禁止行为

　　1、未经全体合伙人同意，禁止任何合伙人私自以合伙名义进行业务活动;如其业务获得利益归全体合伙人，造成的损失由该合伙人个人全额进行赔偿;

　　2、禁止合伙人参与经营与本合伙项目相似或有竞争的业务;

　　3、除合伙协议另有约定或者经全体合伙人同意外，合伙人不得同本合伙企业进行交易;

　　4、合伙人不得从事损害本合伙企业利益的活动。

　　八、合伙的终止和清算

　　1、合伙因下列情形解散：

　　1)合伙期限届满;

　　2)全体合伙人同意终止合伙关系;

　　3)已不具备法定合伙人数;

　　4)合伙事务完成或不能完成;

　　5)被依法撤销;

　　6)出现法律、行政法规规定的合伙企业解散的其他原因。

　　2、合伙的清算：

　　1)合伙解散后应当进行清算，并通知债权人;

　　2)清算人由全体合伙人担任或经全体合伙人过半数同意，自合伙企业解散后15日内指定合伙人或合伙方共同清算或委托律师、会计师等第三人，担任清算人。15日内未确定清算人的，合伙人或者其他利害关系人可以申请人民法院指定清算人。

　　3)合伙财产在支付清算费用后，按下列顺序清偿：合伙所欠招用的职工工资和劳动保险费用;合伙所欠税款;合伙的债务;返还合伙人的出资。

　　4)清偿后如有剩余，则按本协议第六条第一款的办法进行分配。

　　5)清算时合伙有亏损，合伙财产不足清偿的部分，依本协议第六条第三款盈余分配的办法办理。各合伙人应承担无限连带清偿责任，合伙人由于承担连带责任，所清偿数额超过其应当承担的数额时，有权向其他合伙人追偿。

　　九、违约责任

　　1、合伙人未按期缴纳或未缴足出资的，应当赔偿由此给其他合伙人造成的损失;如果逾期15日仍未缴足出资，按退伙处理;

　　2、合伙人未经其他合伙人一致同意而转让其财产份额的，如果其他合伙人不愿接纳受让人为新的合伙人，可按退资处理，转让的合伙人应赔偿其他合伙人因此而造成的全部损失;

　　3、合伙人私自以其在合伙企业中的财产份额出质的'，其行为无效，由此给其他合

　　伙人造成损失的，该合伙人承担全部赔偿责任;

　　4、合伙人严重违反本协议或因重大过失或因违反《合伙企业法》而导致合伙企业解散的，应当对其他合伙人承担赔偿责任;

　　5、合伙人违反本协议第九条规定，应按其他合伙人实际损失进行全额赔偿，对劝阻不听者，可由其他合伙人集体决定除名。

　　十、协议争议解决方式

　　凡因本协议或与本协议有关的一切争议，合伙人之间共同协商，如协商不成，到合同履行地法院通过诉讼解决。

　　十一、其他

　　1、经协商一致，合伙人可以修改本协议或对未尽事宜进行补充;补充、修改内容与本协议相冲突的，以补充、修改后的内容为准;

　　2、新入资合同可作为本协议的组成部分;

　　3、本协议一式伍份，合伙人各执一份，五份合伙协议具有相同的法律效力。

　　4、本协议经全体合伙人签名、盖章后生效。

　　甲方：(签字并按手印)

　　年月日

　　乙方：(签字并按手印)

　　年月日

　　丙方：(签字并按手印)

　　年月日

　　丁方：(签字并按手印)

　　年月日

　　戊方：(签字并按手印)

　　年月日

工程协议书篇3

　　甲方：xx县xx学校

　　乙方：xx

　　为强化安全意识，确保施工顺利，本着“安全第一，预防为主” 的原则，积极提高工人“自防、自治、自卫”能力，实现安全无事故目标，现结合工程实际情况，经双方商定签订本安全协议书。

　　1. 在施工过程中，甲方随时开展安全检查，并对施工中发现的问题，及时提出整改意见，限期要求乙方整改完毕。

　　2. 乙方向甲方提供年龄在18周岁以上至50周岁以下的健康劳动者，并对其进行安全入场教育和安全知识考试。

　　3. 特种作业人员必须持证上岗。

　　4. 乙方按照有关规程、规范、标准和甲方安全技术交底进行操作，不得违章作业和野蛮施工。

　　5. 乙方应保证其工人服从甲方管理，遵守甲方各项规章制度，遵守劳动纪律。

　　6. 乙方应保持施工期间安全事故为零的记录，并承担因自身原因所发生的一切安全事故的全部经济与法律责任。

　　7. 本协议书自签字之日起至工程结束时有效。

　　8. 本协议书一式两份，甲方双方各一份，双方签字生效。

　　甲方（盖章）：乙方（签字）：

　　20 年月日

工程协议书篇4

　　甲方: 乙方:

　　经甲乙双方充分协商,达成如下合作协议条款:

　　甲方根据国家规定的有关要求在宁波设立xx工程建设监理有限公司宁波分公司，所有成立分公司的手续均由甲方出面，由乙方负责办理，成立分公司的费用由成立后的分公司自行解决。甲方在宁波的分公司成立后，由乙方出面承包甲方宁波分公司的经营管理，乙方以甲方分公司名义对外承接监理业务，并报甲方备案，甲方对乙方在监理过程中的事务实施监督管理，乙方根据承接监理业务的收费情况，将每项监理业务收费的 %上缴给甲方作为甲方的管理费用。

　　甲乙双方权利义务：

　　（一）甲方负责提供有效的工程监理营业执照及工程监理的资质证明文件。

　　（二）甲方对乙方的工程监理项目进行相应的备案管理，并对乙方的监理工作提供相应的业务指导。

　　（三）乙方必须按国家工程建设法律法规规定的要求，严格实施监理法规中条文条款，严格做到三控二管一协调监理顺序，保证工程监理质量。

　　（四）乙方必须配备相应的工程监理专业人员，确保在工程监理过程中符合工程监理的技术要求及质量要求，所有工程监理技术人员及管理人员均由乙方自行聘任和解除。

　　（五）乙方必须按月向甲方提供相应的财务报表，及时向甲方汇报承接监理工程的合同总价及相应的费用分摊情况，并按双方约定的比例按时缴纳相应的管理费用。

　　违约责任：

　　甲方必须按合同约定提供相应的营业执照及资质证明，否则乙方有权随时解除本合同，并要求甲方赔偿相应损失。

　　乙方必须按合同约定上交相应的管理费用，逾期交付超过三个月的，甲方有权解除本合同，并有权要求乙方按日息万分之二交纳违约利息。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持一份，由甲乙双方签字并盖章后生效，双方若因本合同发生争议的，应尽量协商解决，协商不成的，双方均可向各自所在地的人民法院提起诉讼。

　　甲方：乙方：

工程协议书篇5

　　现经甲、乙双方反复协商，就广西x县幼师1#楼砌砖一达成如下协议：

　　一、甲方将一号楼的砌砖工程包给乙方施工，单价按砌砖的墙面平方计算，每平方米13.7元。此单价乙方负责运砖、拌浆、砌砖、清理落地浆及碎砖渣。施工线、浆桶、铁铲乙方自己负责。甲方供给斗车、砌砖架，二次构件的所有硂全部归甲方负责施工。

　　二、结算方式：每砌完一层楼的砖可结算一次，按一层的总款结60%，每砌完三层并清完楼层可结算二层的总款90%，其余待全部砌完验收合格后十天内全部付清。

　　三、质量及进度均按广西一建一分公司的要求为准。

　　四、乙方进场后要服从甲方及公司的管理。如乙方做到中途无能力完成时，甲方要扣乙方总金额10%留做找人做尾工的费用。

　　五、安全生产。乙方要确保安全生产，要按安全规范进行施工，杜绝一切安全事故的发生地。如发生一切安全事故均由乙方承担一切责任。另外甲方有权对乙方进行处以本工程总造价的xx%罚款。

　　六、本协议一式两份，甲方持

　　一份，乙方持一份。具有同等的法律效力。

　　七、本合同待工程竣工并验收合格及结清工程款后自然失效。

　　甲方：____________ 乙方____________

　　日期：___年___月___日日期：___年___月___日

工程协议书篇6

　　甲方：作业队(以下简称甲方)

　　乙方：______班组(以下简称乙方)

　　根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将三春汇秀苑车库砼工程以内部劳务清包的形式承包给乙方施工。为明确甲、乙双方职责、权利，特签定本协议，以资双方共同遵守执行。具体条款如下：

　　一、工程名称：____________苑车库砼工程

　　二、工程地址：

　　三、结构类型：

　　四、建筑面积：

　　五、承包方式：包清工、包限额领料、包质量、包安全、包进度(包工期)、包文明施工、包结构验收。

　　六、承包内容及要求：

　　砼工程：

　　1、砼浇捣前模内零星垃圾的清理、浇水润湿，搭、拆、移浇捣范围内的临时跑道，搭、拆、清洗砼泵输送管，砼水平、垂直运输，振捣、找平、收面、泵管输送完后砼处理和再次利用，漏浆的处理。蜂窝、麻面、爆模砼、暴管砼的处理及修补。栏板、压顶、女儿墙压顶等砼浇筑、平台、斜坡等等零星构件砼的浇捣，砼浇捣后的养护，等工作，并配合试验员做试块。预制构件制作，预制盒的加工、砼垫块的制作。修边检底、基坑周边护坡及护坡钢管搭设，补止水螺杆眼，r线的修补，内楼梯钢管扶手的搭设等。包括现场所有进出材料的上、下车;并保证所上下材料堆放到指定位置(分规格、型号、堆放整齐及清扫干净)。

　　2、工作范围内的文明标化、清理卫生等。

　　3、设计院和建设单位对本工程的修改变更而发生的增减工程量。

　　4、承包工程范围内的安全、文明施工等。

　　5、生产性临时的搭设、拆除等。

　　七、分项承包单价：

　　序号

　　分项名称

　　单位

　　单价（元/建筑面积）

　　备注

　　优良

　　安全

　　进度

　　文明施工

　　1砼浇捣、砼收面、现场、楼层清理、修补、材料上下车（含转运在内）㎡

　　10.00

　　建筑面积

　　说明：

　　1、承包施工范围内不在另发生任何计时工。达不到甲方要求质量标准按80%结算；

　　2、此单价不扣税金；

　　3、此单价已包括安全、进度、文明施工、工具费用等；若出现安全事故相应质量等级单价降低1.00元/建筑面积；若出现进度达不到要求相应质量等级单价降低1.00元/建筑面积；若出现文明施工达不到要求相应质量等级单价降低1.00元/建筑面积。

　　4、砼工工具包括在施工中所使用的一切工具均由乙方负责；包括铁锹（铲）、零星工具、扫把等等。

　　八、工程质量标准：100%优良率，根据质量要求标准，各承包班组必须严格按照质量验收标准和施工规范，作好每道工序施工，每道工序完工后各班组必须先做好自检，互检工作然后通知甲方，总包单位及监理单位验收。经验收达到质量标准方可进行下道工序，达不到质量标准必须认真按照验收提出的整改措施和要求进行整改，直到达到标准为止。如经整改仍然达不到要求乙方必须承担双倍的发生总包方对甲方的罚款处罚，作为对甲方信誉的赔偿。

　　九、工期要求： 总工期天(按总包单位的进度计划执行)。若在要求工期内不能完工，造成总包方对甲方的工期罚款，根据乙方承包总价按相应的比例给予双倍处罚。

　　十、安全要求及综合治理：

　　1、各承包组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作规程施工。如违反安全操作规程违章作业造成的安全事故，由违章者自负全部责任。

　　2、严格遵守和国家及XX市的各种法律法规，服从总包及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度。如在施工过程中发生安全事故产生的费用在____________元以内由班组自付，____________元---____________元以内的甲方负责一半，____________元以上甲方负责总费用的60%。____________元以上的安全事故由安全部门协助处理。承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。

　　3、承包班组进入施工现场各相关证件必须齐全并交复印件及花名册一份交甲方备案。

　　4、进入施工现场必须正确使用和佩带各种安全防护用品，必须戴安全帽和系好安全带，如发现不戴安全帽和不系安全带给予______元/人次罚款，违反安全操作规程的和未经主管部门同意任意拆除安全防护的视情节严重处以______---______元罚款。

　　5、宿舍内严禁乱拉乱接电线，严禁在宿舍内烧煮食物，一经发现除没收炊具外并处以200元以上一次罚款。宿舍内禁止使用一切电器设备。

　　6、严禁打架斗殴、赌博，如有发现先给予双方处以______----______元罚款，然后根据调查结果，责任方承担另一方的全部损失，情节严重者移交司法部门处理。

　　7、严禁在宿舍内男女混居、工地上严禁带家属，若出现带家属给予__

　　____元/人一次的罚款，若出现混居现象给予______元/人一次的罚款;未经主管部门同意不得留宿非本班组人员，每发现一次给予______元/人次处罚，爱护公物，不得损坏各种设施。

　　8、凡在施工区域外发生的治安事件，均由乙方自行负责。

　　十一、甲方职责：

　　1、负责对乙方进行质量、安全、进度、文明施工，操作规范等技术交底。

　　对乙方进场后的施工能力、人员素质、技术素质、进行考核，给予乙方30天的试用期，如试用期内乙方达不到质量、进度、文明施工、综合治理要求的甲方有权单方终止协议，其施工部分工程量不予结算，作为对甲方信誉损失的赔偿。造成对甲方经济损失的乙方给予赔偿。

　　2、根据现场条件，提供乙方的食、宿、其费用自理。

　　3、积极为乙方创造施工条件，做好协调工作。

　　4、负责对乙方的质量、安全、进度、文明施工进行监督检查，对不符合要求的提出整改意见和措施。如乙方整改达不到要求或不予整改，甲方有权派人进行整改，其费用按整改部分工作量费用的两倍从乙方人工费中扣除。

　　十二、乙方职责：

　　1、根据承包工程量组织相应的施工人员，进场人员必须合理搭配，其思想素质好，技术能力强，无健康疾病和传染病的18---45岁男性。各承包班组有一名组织能力强、技术好，责任心强的同志作班组长，形成系统管理。同时该班组长未经甲方现场主管人员批准不得离开现场，积极参加甲方或总包方组织的相关会议，凡擅自离开现场或不参加应该参加的会议给予______----______元/次罚款。

　　2、熟悉施工图纸，严格按照≤建筑安装工程施工与验收规范≥及设计要求，进行组织施工，确保工程质量、进度、安全、因管理不善达不到质量标准造成的返工，应负担由此造成的工料、工期损失。

　　3、乙方进场人必须相对稳定，未经甲方同意不得随意变动班组人员。

　　4、接受甲方对质量、安全、文明施工等进行的技术交底、教育和监督，服从指挥。

　　5、对甲方提出的整改意见应即时组织人员进行整改，直至达到标准为止。

　　6、爱护甲方提供的各种设施和设备，不得随意损坏，如有损坏则给予其价值的两倍予以赔偿和处罚。

　　十三、文明标化、卫生要求：

　　1、认真搞好个人、宿舍、现场卫生，随时保持文明清洁。

　　2、认真按照文明标化要求，对自己承包范围内的材料分类堆放整齐。

　　3、每道工序完工，必须做好工完场清工作，能用的材料必须利用。

　　4、凡以上达不到要求者，根据其性质、范围及价值给予两倍以上的罚款，每次每项最低不少于______元。

　　十四、设施、工具供应：

　　除大型机械设备甲方供应外，小型设备、工具乙方自备(包括班组工人的安全帽)。

　　十五、人工费结算及支付：

　　1、为保证工程质量、进度、各施工班组签定合同时，向甲方缴纳壹万元保证金(作业队出据收款单);该费用待工程结束后、若乙方毁约保证金作废。质量进度均达到甲方要求者，甲方(凭收款单)一次性退还乙方。班组内组长应该向自己班内每个组员签订个人劳动协议。上缴作业队一份。

　　2、乙方进场后自垫生活费一个月。以后甲方每月支付乙方生活费______元/人(按登记出勤人数花名册)。

　　3、结算方式：按建施图上设计院所标建筑面积计算。结构阶段结束(小模板全部拆除)后，主体验收后一个月内支付人工费90%(含借支生活费及罚款)。剩下的10%待工程全面竣工验收后一个月内付清。

　　十六、其他：

　　1、本协议如有未尽事宜，经甲、乙双方协商，另签补充协议。

　　2、本协议一式三份，甲方执两份，乙方执一份。

　　3、本协议自签字之日起生效至工程款全部付清自动失效。

　　甲方：乙方：

　　负责人：经办人：

　　经办人：担保人：

　　项目经理：联系电话：

　　二零年月

工程协议书篇7

　　甲方：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　乙方：

　　代表：

　　地址：

　　电话：

　　由甲方投资建设的____________工程（以下简称该项目），经甲、乙双方初步协商决定该项目由乙方负责工程施工，承包方式为施工总承包，现就该工程建设相关事宜达成如下框架协议：

　　一、项目概况

　　1、项目地址：

　　2、项目规模：该项目规模分期建设，一期项目的项目用地约______万平方米，投资额约元，项目总投资约为______元。

　　3、工期要求：建设工期：______天；计划开工日期：______年______月______日（具体开工日期以甲方开工通知为准）；计划竣工日期：______年_______月______日。

　　4、承包内容：乙方承包甲方项目总投资额为：______亿元的整个项目的施工任务（包括：土建和安装工程，以及所有配套设施）。

　　二、计价及付款方式

　　1、结算方式：本次项目竣工结算采用______结算方式。

　　2、付款方式：按月进度付款。

　　（1）施工单位人员进场______天内付工程价的______％。

　　（2）按每月已完工程量的______%支付工程款。

　　（3）主体结构封顶付已完工程总量的______%（每月进度款不扣除）。

　　（4）审计结束后付审计价的______%（扣除之前支付的工程款）剩余的______%作为保修金。

　　（5）保修金退还：竣工期满一年退______%，竣工期满二年退______%。

　　三、甲方责任

　　1、甲方在本协议签订后，需向乙方提供本项目的相关图纸和技术资料，以便乙方能够及时的完成工程预算，乙方在收到图纸和相关技术资料完成本工程的预算工作，并上报甲方审核。

　　2、甲方需要完成本工程前期的相关准备工作，做到各项准备符合乙方的施工条件，相关前期准备工作完成后，甲方需要向乙方出具进场施工通知。

　　3、甲方提供本工程已经具备开工条件的手续：

　　（1）建设工程规划许可证。

　　（2）建设工程开工审查表。

　　（3）规划部门签发的建筑红线验线通知书。

　　（4）在指定监督机构办理的具体监督业务手续。

　　（5）经建设行政主管部门审查批准的设计图纸及设计文件。

　　（6）建筑工程施工图审查备案证书。

　　（7）建设单位驻工地代表授权书。

　　（8）建设单位与相关部门签订的协议书。

　　（9）甲方须提供该项目工程款支付的担保。

　　四、乙方责任

　　1、乙方在接到甲方出具的进场施工通知书后，______天内签订《建设工程施工合同》，乙方施工队在______日内必须进场施工。如乙方不能按期进场施工的，甲方有权解除合同。

　　2、乙方需保证安全施工和文明施工。

　　五、保证金支付及退还

　　1、该项目合同履约保证金为现金：______元（大写：______元整）。

　　2、双方签订《建设工程施工合同》且甲方提供完本工程已经具备开工条件的手续和该项目工程款支付的担保后，乙方在接到甲方进场通知书且桩机机械设备进场______天内，乙方向甲方一次性交纳项目保证金人民币：______元（大写：______元整），最迟延长期不得超过______天，如乙方不能按期交纳该项目合同履约保证金的，甲方有权让乙方退场。

　　3、乙方向甲方交纳项目保证金之日起算______个月，甲方一次性向乙方退还该项目合同履约保证金现金：______元（大写：______元整），最迟延长期不得超过______天，如甲方不能按期退还该项目合同履约保证金的，甲方承担违约责任。

　　六、违约责任

　　1、甲方如不能按时付款或退还合同履约保证金，甲方需要向乙方支付______元/天的违约赔偿，但最长延期付款时间不得超过______天，同时由此产生的所有损失和工期延误均由甲方承担，与乙方无关。

　　2、乙方如不能按期完工交房，逾期按照______元/天向甲方支付违约金进行处罚，但最长时间不得超过______天。

　　3、若甲方不能按要求退还该项目合同履约保证金和不能按合同条款进行支付工程款，乙方有权让担保方承担甲方的所有违约责任。

　　七、争议解决

　　协议有效期内，若双方发生任何争议，应本着相互谅解、互惠互利的原则协商解决。如果协商不成，双方可向______方所在地人民法院诉讼。

　　八、其他

　　1、本协议一式______份，双方各执______份。

　　2、本协议为合作框架协议，合作项目中具体事宜需在正式合同中进一步予以明确。框架协议与正式合作合同构成不可分割的整体，作为甲乙双方合作的法律文件。

　　3、未尽事宜及双方发生纠纷，双方本着友好互惠态度进行协商补充解决。

　　甲方（签章）：