委托书合同集合十篇

时间：2023-06-14 23:03:28 文/王明刚委托书北考网www.beiweimall.com

委托书合同篇1

　　发包方：山东潍坊科技学院（以下简称甲方）

　　承包方：山东华浩电力工程有限公司（以下简称乙方）

　　甲方变电所配电工程委托乙方申请通电至通电验收完成，经双方同意签订合同如下：

　　第一条工程概况

　　工程名称：教授新村箱变工程

　　工程地点：科技学院教授新村

　　工程内容：教授新村二期20#、21#、22#、23#、24#、25#楼室外电力高低压施工，包工包料；教授新村1250KVA箱变及低压设备的安装，调试；教授新村1250KVA箱变及低压分接箱之间的电缆的采购及敷设及连接，电缆井的砌筑；低压分接箱至楼内表箱之间的低压电缆采购及连接；1250KVA箱变两个及所有分接箱有甲方提供。其余材料采购有乙方购买。

　　承包形式：总承包，包工包料，交钥匙工程

　　（不含配电所土建照明工程费用、配电所内接地网、设备基础槽钢安装、低压出线

　　工程、高压进出线电缆、外线工程费用等）

　　第二条工程总价

　　合同总价为（RMB）：100万元整含税（大写壹佰万元整），以最终决算价格结算。

　　第三条付款方式

　　1、双方自正式签订合同之日起至供电局答复意见书出来后，甲方应一次性付给乙方工程预付款(人民币)40% 40,0000 元整,（大写肆拾万元整）；

　　2、设备进厂甲方应支付工程款50%（人民币） 50,0000 元整(大写伍拾万元整) 3、工程验收通电合格后30天内付款10%(人民币) 10,0000元整(大写壹拾万元整)

　　4、双方盖章后合同开始生效。

　　第四条合同范围

　　1、合同范围为配电房内的设备。（详细内容见合同附件）

　　2、合同范围内的主器材设备及管路.电线.相关配件，双方采用包干方式承包完工结算时不因物价调整或管.线的增减双方均不办理加减账，惟甲方要求追加或变更项目得依原价或市场价办理加减账；

　　3、本合同含代业主办理申请用电手续至业主送电完成所有工程手续。

　　第五条甲方职责

　　1、在乙方提供的图纸上审核确定并签字。

　　2、保证配合乙方及寿光供电公司施工所需的款项的如期支付； 3、供应乙方及供电公司在工地施工时所需的临时场地及用水用电； 4、向乙方提供用电申请手续必要的相关文件及协助;

　　5、向乙方提供配电房土建(包括照明、接地网、设备基础槽钢安装、外线工程等)。

　　第六条乙方职责

　　1、向供电局申请用电手续至业主送电完成； 2、变电站高低压系统依设计图纸施工及送电； 3、协助甲方向供电公司申请10KV外线施工的手续； 4、自柜体到厂日起履行保固条款； 5、开具本合同价上的工程发票。

　　第七条技术规范

　　按甲方提供的图纸为施工需求方案及报价单所列品牌为验收依据。

　　第八条工程日期

　　1、本合同项签订后75天经甲方与供电公司验收通电(要求外线工程要在合同签订后一个月内竣工)，如因甲方所造成之原因或付款拖延等因素导致工期延误后果由甲方承担。

　　2、甲方若不能如期付款，则乙方按照每逾期一日收取合同总额的千分之一作为甲方的违约金；若甲方不能如期支付定金的，则通电时间顺延，且由此所造成的一切损失均与乙方无关；

　　第九条解约

　　1、甲方认为合同有中止必要时，甲方需征求乙方同意方可解除合同，其已完成部分，经甲方认可后依报价单所订定之金额全数付给乙方；

　　第十条

　　合同编号：

　　2、乙方未能履行本合同各项规定，经甲方订为无法完成任务，经函告七日内仍无法履约，甲方得通知解约并由乙方赔偿甲方遭受之损失。

　　保固条款

　　自柜体到厂日起一年内如发生设备安装、产品质量等原因引起的故障及损害由乙方负责修复; 乙方必须保证产品的安全性能，若由于产品安全性能不符合国家有关规定而造成事故发生，所造成的经济法律责任由乙方负责；若因甲方使用不当或遇自然灾害等不可抗力引起的故障由甲方承担相应维修费用；乙方提供终身有偿维修。

　　任何一方中途违约应负全部经济损失之责任不得异议，并放弃一切先诉抗辩权。未尽事宜双方先行协商解决，如无法解决由签约所在地法院管辖。

　　本合同正本壹式贰份，甲乙双方各执壹份。

　　甲方（盖章）：乙方（盖章）：

　　法定代表人（签章）：法定代表人（签章）：

　　委托代理人（签章）：委托代理人（签章）：

　　单位地址：单位地址：

　　账号：账号：

　　合同签订时间：合同签订时间：

　　费用计算表

　　建设单位：

　　其他项目费用

　　措施项目费用

委托书合同篇2

　　编号：________________

　　甲方（投保人）：___________________________

　　乙方：_____________人寿保险公司营业部营销部

　　为了方便客户，长期向客户提供人寿保险的服务，甲、乙双方对首期、续期保费的收、付、结账，经协商达成如下协议：

　　一、甲、乙双方共同遵守保险合同及交费条款规定。乙方委托中国___________银行___________市分行将保险费从甲方活期储蓄存款账户划至乙方银行存款账户。甲方同意首期、续期保费由乙方提供正确数字后交中国___________银行___________市分行代扣。

　　二、甲方在中国___________银行___________市分行任一储蓄所开立通存通兑活期储蓄存折，并向乙方提供正确的储蓄账号，若因账号不正确而引起的各种争议，由甲方承担责任。甲方保证此账号有足够的款项支付应交保险费，账户内若无足够余额支付费用而引起的责任，概由甲方承担。甲方因故结清扣款账户，应重新开立账户，并及时到乙方备案。

　　三、甲方同意中国___________银行___________市分行以无折支取方式转账，支付款项并不别给凭证，由乙方按期发给款项收讫通知。

　　四、甲方对转账付出的款项持疑、异时，应向乙方查询处理。

　　五、首期保险费甲方应在与乙方业务员签订本合同当日存入账户中。若因账户中存款余额不足而使保险合同不能成立，由此引起的责任概由甲方承担，且本合同同一个月以后自动解除。

　　六、续期转账时间以甲、乙双方在首期交费时所约定的交费时间为准，乙方认真受理，如收费有误，在下次收费中调整。

　　七、若因申请变更下表中事项，应填写变更申请书，经公司同意后重新签订合同，并从即日起执行。

　　八、本合同只适用于个人交费，自甲方签字之日起生效。

　　九、甲方签字人必须是存款账户户名人，户名人必须是投保人，一个账户可支付多个被保险人的多项费用。甲方所开存款账户必须是密码账户。

　　十、本合同一式四份，甲方持一份，乙方持三份。

　　注：请您仔细阅读本合同书背面的“补充说明”后再交费。

　　甲方（投保人）姓名

　　甲方（投保人）身份证号

　　转账时间

　　月日的每对应日

　　甲方人民币储蓄账号

　　甲方人民币开户行

　　中国__________银行__________市分行___________区_____________储蓄所

　　乙方

　　______人寿保险公司营业部营销部

　　乙方人民币开户行

　　乙方人民币账号

　　查询部门

　　______人寿保险公司营业部营销部

　　合计保费

　　人民币（大写）

　　小写

　　查询电话

　　保单号码

　　甲方_______________（签字）乙方_________________（签章）

　　_________年_____月_______日 ________年_______月________日

　　业务员姓名_________________

　　业务员号码_________________

　　所属_______区_____部_____组

　　联系电话（寻呼）___________

　　补充说明

　　一、若投保人系首期交费，则本合同所列的合计保费为预收首期保险费，并不表明本公司已同意承保。本公司同意承保以正式签发保险单为准。被保险人知道或应当知道需体检或加费而未完成相应义务时，本公司有权不予承保。

　　二、若投保人系首期交费，自银行实际扣款之日起，本公司免费为投保单中的被保险人提供定期意外伤害死亡保险。保险金额二万元整。保险期间自银行实际扣款之日起，至下列三项事件中最先发生之日时止：

　　（1）本公司签发主险保单之日。

　　（2）自银行实际扣款之日起第三十日。

　　（3）本公司拒绝投保人的投保申请，且投保人签收退还的保险费时止。在本保险期间内，本公司不负其他保险责任。若投保人所填写的投保单有重大不实告知，本公司不承担本保险责任。受益人为投保单中列明的受益人。

　　除外责任：

　　由于下列原因之一导致被保险人身故，本公司不负保险责任。

　　（1）被保险人的自杀或犯罪行为；

　　（2）被保险人或其受益人的故意或诈骗行为；

　　（3）战争、军事行动；

　　（4）被保险人发生在境外的行为；

　　（5）被保险人参加各类体育竞赛活动；

　　（6）被保险人酗酒、斗殴行为；

　　（7）被保险人酒后驾驶或无执照驾驶。

　　三、若本公司接受投保申请，公司将开具正式保险费收据；若投保申请不被接受或在冷静期内投保要求撤消保单，本公司将预收首期保险费无息返还投保人。

　　四、投保人自交费起一个月内未收到正式保险费收据、有关投保人事宜的通知或保险单，应及时与本公司联系。甲方若在续期交费日前，未向乙方提出解约申请，则视为甲方同意向乙方支付当期保险费。

　　五、本补充说明为《委托中国____银行____市分行代扣保险费合同书》的组成部分，与合同书具有同等的法律效力。

　　为维护您的权益不受损害，并避免在投保后发生任何纠纷，本公司本着最大诚信的原则，明确告知上述事项。请您亲笔签字以示确实认知上述事项（由业务员或其他人代签均属无效），否则由此而引起的一切责任本公司概不负责。

　　本公司业务咨询电话：____________

　　公司地址：______________________

　　邮政编码：______________________

委托书合同篇3

　　委托人(下称甲方)：

　　姓名/公司名称：

　　地址：

　　证件种类及号码：

　　电话：

　　传真：

　　受托人(下称乙方)：

　　公司名称：

　　地址：

　　电话：

　　传真：

　　甲、乙双方经友好协商，达成协议如下：

　　1.甲方委托乙方出租其拥有之位于北京市区街号第座层单位房产(下称“该房产”)，有关买卖契约或产权证明见附件，委托期限两年。该房产的建筑面积为平米(需以产权证所载数为准)。甲方合法拥有该房产的所有权及其占用土地的土地使用权，且甲方愿将房产出租。

　　2.甲方出租房产的条件如下：

　　1)租约年期：

　　2)租金：

　　3)租金支付：

　　4)按金：

　　5)其他：

　　3.乙方应积极为甲方寻找适合租户并最大限度地满足甲方要求。

　　4.甲方同意乙方为甲方介绍客户完成该房产租赁后，乙方可获得相当于该房产租约中所签订之全年租金总额的平均租金作为代理费。甲方授权乙方可在签署正式房产租约前收取订金，此订金可作为之后乙方应得之代理费的一部分，不足部分由甲方在甲方与承租人签署该房产正式租赁合约(包括甲方应收之租房订金到位)之日起7日内缴付乙方。

　　5.当乙方向甲方介绍可能承租人时，甲方应积极配合，自行与承租方签约，并尽快办理签署租约所需的有关手续。

　　6.甲方亦可授权乙方作为代理人代理签署有关租约，有关事宜将在授权书中另行约定。

委托书合同篇4

　　委托书

　　为了避免遗失，本人现委托宁波有限公司行政部全权保管本人在该公司所签订的劳动合同原件。

　　委托人：日期：

　　宁波连连看网络科技有限公司

　　委托书

　　为了避免遗失，本人现委托宁波有限公司行政部全权保管本人在该公司所签订的劳动合同原件。

　　委托人：日期：

委托书合同篇5

　　甲方（承修方）：

　　乙方（检测站）：

　　根据《安徽省道路运输车辆管理规定》（公运维【20xx】23号），甲方委托乙方对甲方所有二级维护竣工车辆进行竣工检测，

　　双方协议

　　如下：

　　一、乙方严格按《GB/T18344-20xx汽车维护、检测、诊断技术规范》所规定的车辆二级维护竣工性能检测项目和技术要求对甲方送检车辆进行检测，出具有省运管局统一印制的检测报告和相关报表，并对检测结论负责。

　　二、甲方送检车辆必须是按《GB/T18344-20xx汽车维护、检测、诊断技术规范》完成二级维护作业的车辆，由质检员送检，符合检测上线要求，对未冲洗干净的车辆，乙方可拒绝该车上线检测。

　　三、检测收费按市物价局、财政局阜价费【20xx】21号标准收取。

　　四、检测收费结算方式：现金。

　　五、该合同签字之日起生效，有效期为一年。

委托书合同篇6

　　甲方：

　　注册地址：

　　法人代表：

　　授权代表：

　　联系电话：

　　乙方：

　　注册地址：

　　法人代表：

　　授权代表：

　　联系电话：根据《中华人民共和国合同法》及其实施细则等国家、地方有关物业管理法律、法规和政策，在平等、自愿、协商一致的基础上，甲乙双方现就有关宜达成以下合同条款。

　　第一章合同范围、期限

　　第一条合同签订

　　甲乙双方经友好协商，就乙方承接项目物业服务工作订立本合同。

　　第二条本合同范围

　　本合同范围是指本合同包括的正文内容条款、合同附件及合作过程中双方根据需要

　　做出的补充约定，以上部分均为本合同有效内容，只有共同使用时方为有效。

　　第三条合同规定的服务范围及标准

　　1、包含但不限于关于物业管理招标文件的相关要求。

　　2、包含但不限于甲方物业管理投标文件的相关要求，文件内容以甲方提供

　　的投标书为准。

　　3、包含但不限于甲方与签署的《物业服务合同》的相关要求，文件内容以

　　甲方提供的合同复印件为准。

　　第四条服务期限和承包方式

　　1、本合同有效期与甲方与签署的《物业服务合同》有效期相同。

　　2. 承包方式为全包。

　　第二章双方权力、责任和义

　　务

　　第五条甲方的权利、义务

　　1、按合同及其附件上的要求、标准对乙方工作质量和员工的行为规范进行监督、检查。

　　2、对乙方员工业务知识、专业技能、培训内容进行检查。

　　3、有权随时对乙方不符合本合同要求的事项及人员进行调整。

　　4、由于乙方工作质量不达标，甲方以口头警告或下发《整改通知单》的形式提出限期整改后，如乙方未能在规定时间内完成，则根据造成影响的严重程度处以300元至1000元的罚金。招标书、投标书和甲方与签署的《物业服务合同》中有明确规定的，按该规定执行。

　　5、甲方对乙方物业工作中出现的质量问题及造成甲方声誉受损的行为（包括客户对物业工作的投诉），有权对乙方处以300元至1000元的罚金。招标书、投标书和甲方与签署的《物业服务合同》中有明确规定的，按该规定执行。

　　6、如因乙方工作不到位，导致政府有关部门对甲方进行罚款，其一切经济损失应由乙方承担。

　　7、由于乙方在规定时间内未能及时完成计划内的工作，或擅自变更工作内容，甲方有权对其处以500元至1000元的罚金。招标书、投标书和甲方与签署的《物业服务合同》中有明确规定的，按该规定执行。

　　8、对工作达不到要求的员工（包括乙方派驻的工作人员及主要管理人员），甲方有权随时提出更换，乙方需按甲方要求进行更换。

　　9、有义务教育本公司人员遵守相关制度，共同维护室内外卫生。

　　10、甲方对乙方在内的工作负有监督管理责任。

　　11、按照甲乙双方共同协商的时间，向乙方支付服务费。

　　第六条乙方的权利、义务

　　1、认真执行本合同附件中的各项要求，保证工作的质量。工期按计划书拟定标准执行，计划书中未尽项目可按甲方要求进行调整和补充。

　　2、乙方须对上岗员工进行必要的行为规范、业务知识、专业技能等方面的培训，定期对员工进行服务意识、服务技能及应对突发事件技能等方面的培训。

　　3、要求工作人员统一着装（可考虑由甲方指定，包括工作衣、裤、鞋、袜），佩戴工牌，文明上岗。

　　4、乙方人员需遵守甲方关于工作及工作人员应遵守的一切管理规定。

　　5、工作人员应礼貌、热情地为客户服务，任何情况下不得与客户发生争执行为。严禁乙方雇员在工作场所内粗言秽语、酗酒、赌博、吸烟、吸毒、打架等。倘若发现，甲方可勒令该员工立即离开工作岗位。由此给甲方造成的损失，由乙方承担。

　　6、正常工作时间内，乙方的主要管理人员必须随时在现场。

　　7、遇跑水等紧急突发事件，乙方需保证在接到业主方通知后10分钟内，携带设备赶到事故现场进行紧急处理。招标书、投标书和甲方与签署的《物业服务合同》中有明确规定的，按该规定执行。

　　8、乙方雇员不得向客户索取小费或礼物。

　　9、未经甲方同意，乙方不得随意更换人员，如需进行人员调整，需提前十五日通知甲方。经甲方同意后，方可做出相应调整。

　　10、对于每日例行的物业工作，乙方须于每周五及每月最后一日向甲方呈交本周、月工作总结及次周、月工作计划，并于工作完成后通知甲方验收。

　　11、爱护建筑物及室内各种设施，如因乙方人员过失而损坏，由乙方承担赔偿责任。

　　12、乙方须与项目内工作的员工签订正式《劳动合同》，依法缴纳各项社会保险、人身和意外伤害保险并在工作中提供相应的劳动保障防护措施。

　　13、由于乙方操作失误致使第三者出现意外伤害，由乙方承担相应经济赔偿责任。

　　14、遇雨雪天气，乙方需及时做好服务区域的清洁工作。

　　15、未经甲方同意，乙方不得将本合同的全部或部分转包、分包给第三方。

　　16、乙方员工的餐费、服装费，加班费及税费均由乙方承担。

　　17、乙方内部劳务纠纷由乙方自行解决，甲方不承担任何责任

　　18、乙方（包括乙方全体员工）不得向任何人透露本合同的任何内容。

　　第三章承包费及结算方式

　　第七条服务费

　　乙方为甲方实施有偿服务期间，每年获得的服务费为人民币。乙方在甲方领取中标通知书后三日内向甲方支付履约保证金万元整。合同履行结束后一周内由甲方返还给乙方。另甲方派驻现场管理人员一名，该管理人员的费用从乙方获得的服务费用中支出，标准为元/月。

　　第八条结算方式

　　结算方式参照甲方与签署的《物业服务合同》中相关内容执行。

　　第五章合同延期、合同终止与违约责任

　　第十条合同延期

　　合同期满前一个月，由甲乙双方共同协商本合同是否续签。

　　第十一条合同终止

　　1.在合同履行期间内，如乙方的工作质量未达到合同要求，并在甲方提出的合理期限内未做出有效整改，甲方有权随时终止本合同，且无需支付任何费用。乙方在接到甲方书面通知后的第 10日，合同自动终止。

　　2.甲方与签订的《物业服务合同》与本合同为关联合同，如提前解除与甲方的《物业服务合同》则本合同亦同时终止。甲方对乙方不承担任何违约责任。

　　第十二条违约责任

　　除出现不可抗力外，一切违反本合同条款规定的行为，均被视为违约，且由违约方承担由于违约所造成的一切经济损失。

　　第六章合同争议处理原则

　　第十三条合同争议处理原则

　　如合同履行期间发生争议，甲、乙双方应友好协商解决，协商不成，任何一方均可向甲方注册所在地人民法院提起诉讼。

　　第七章适用法律

　　第十四条适用法律

　　本合同的订立、生效、解释、履行、变更、终止和争议的处理均受中华人民共和国法律、法规和政策的管辖。

　　第八章合同生效及合同法律效力附件

　　第十五条合同生效

　　该合同与甲方与签署的《物业服务合同》同时生效，若甲方未与签署《物业服务合同》则本合同无效。

　　本合同一式贰份（其中甲方壹份，乙方壹份），经双方授权代表签字盖章，具有同等法律效力。

　　第十六条合同法律效力附件

　　本合同未尽事宜可由双方另行协商补充

　　（以下无正文）

　　甲方：乙方：

　　甲方授权代表：乙方授权代表：

　　（签章）（签章）

　　签约日期：签约日期：

委托书合同篇7

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依据《中华人民共和国合同法》和有关法规的规定，乙方接受甲方的委托，就委托设计印刷事项，双方经协商一致，签订本合同，信守执行：

　　一、委托事项：

　　货币计量单位：rmb

　　二、付款方式：

　　1、甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计印刷总费用的50％付给乙方（乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间）。

　　2、设计印刷完成后，甲方需在一天内签名或盖章确认（以传真方式确认同样有效），确认后甲方应当即付清设计印刷费用的全部余款。

　　三、设计印刷的时间：

　　1、乙方需在_________个工作日内设计出甲方的初稿；_________个工作日内设计出甲方的正稿（由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延）。

　　2、印刷完成的时间为_________工作日（由甲方原因耽误的时间，完稿时间应顺延）。

　　四、知识产权约定：

　　1、乙方对设计印刷完成的作品享有著作权。甲方将委托设计印刷的所有费用结算完毕后，乙方可将作品著作权转让给甲方。

　　2、甲方在余款未付清之前对该作品不享有任何权利，甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方设计的作品而导致的侵权，乙方有权依据《中华人民共和国著作权法》追究其法律责任。

　　五、双方的权利义务：

　　甲方权利：

　　1、甲方有权对乙方的设计提出建议和思路，以使乙方设计的作品更符合甲方企业文化内涵。

　　2、甲方有权对乙方所设计的作品提出修改意见。

　　3、甲方在付清所有设计印刷费用后有权要求签订著作权转让合同，以享有设计作品的所有权利。

　　甲方义务：

　　1、甲方按照合同约定支付相关费用。

　　2、甲方有义务提供有关企业资料或其他有关资料给乙方。

　　乙方权利：

　　1、乙方有权要求甲方提供有关企业资料供乙方设计参考。

　　2、乙方有权要求甲方按照合同约定支付相应款项。

　　3、乙方对设计的作品享有著作权，有权要求甲方在未付清款项之前不得使用该设计作品。

　　乙方义务：

　　1、乙方需按照甲方的要求进行作品设计印刷。

　　2、乙方需按照合同约定按时交付设计印刷作品。

　　六、违约责任：

　　1、甲方在设计作品初稿完成前终止合同，其预付的费用无权要求退回；甲方在乙方作品初稿完成后终止合同的，应当支付全额的设计印刷费用。

　　2、乙方如无正当理由提前终止合同，所收取的费用应当全部退回给甲方。

　　七、不可抗力因素：

　　甲乙任何一方由于不可抗力，不能履行合同时，由双方协商解决，确实无法调节，则有仲裁机关或根据合同法办理。

　　八、合同生效

　　本合同需由甲乙双方签字盖章，以双方最后签字日期为生效日。

　　本合同一式两份，甲乙双方各持对方签字（盖章）合同一份，均具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________

　　甲方代表签名：_________乙方代表签名：_________

　　地址：_________地址：_________

　　电话：_________电话：_________

　　传真：_________传真：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

委托书合同篇8

　　编号：日期：

　　委托方(甲方)：受托方(乙方)：

　　甲方自愿将房屋委托乙方代为租赁及相关服务。具体内容如下：

　　一、乙方有义务对甲方的委托房屋及相关的资信严格保密。

　　二、房屋信息房屋名称坐落地址

　　靠近什么路或主要建筑：附近有何交通：

　　1. 房龄: 年; 房间数量：卫生间数量：总建筑面积：平米;房屋朝向:_____

　　总层数:_____;电梯装修情况：高档一般简单地面：

　　2.电器：新一般包括：

　　家具：新一般包括：

　　对讲门铃保安有线电视卫星电视儿童游乐场停车场会所：

　　3. 天然气暖气采暖费：元 /年; 物业费：元/月;

　　4. 腾清情况：空房有人居住 .

　　5. 月租金(现有设施); 月租金((提供家电)

　　三、甲乙双方商定的委托期以房屋租出为准。签订委托时，甲方需向乙方出示该房屋的合法有效产权凭证、房主本人的身份证等正本。由代理人签订本委托书，应出示代理人身份证原件和房屋产权人的书面授权书。该授权书是本委托书不可分割的一部分。

　　四、甲方责任：甲方承诺房屋信息中登记情况和如下条件属实，如有不实造成一切纠纷及损失由甲方负责：

　　1、该房屋已经腾空。

　　2、该房屋本身及各项附属设施无欠费、损坏，符合环保要求。

　　3、该房屋没有产权及使用纠纷。该房屋如系共有财产，共有人需全部签字。

　　五、乙方责任：

　　1.乙方有义务对该房屋进行策划宣传，积极寻找承租意向人、介绍房屋并将信息及时反馈给甲方。

　　2.安排客户看房，为外籍客户提供外文翻译。

　　3.提供《租房合同》范本、代表房东与客户协商合同条款并安排签约。

　　4.安排客户入住。

　　5.协助房东催促客户按期支付房租及各项费用。

　　6.在租赁期内，乙方有义务沟通双方的意向并协调相关事宜。

　　六、服务费及支付

　　1、在委托期内，如乙方将甲方房屋租出时(签订租赁合同，或实际开始履行出租行为时)，甲方一次性支付租房合同总金额的1/12给甲方作为服务费。(以一年租期为标准，相当于一个月的房租，不足一年或超过一年以此标准类推计算)

　　2、甲方与乙方介绍的租房人私自成交，也将视为中介成功，甲方也应按六(1)款规定支付乙方服务费。

　　3、支付费用的日期：甲方应在收到房客首期房租后即将上述服务费支付给乙方。

　　4、房客提前解除的合同，服务费不予退回。但如系房客原因，乙方可协助甲方向房客追究违约责任。

　　七、签订此委托书,不影响房主本人的出租权。

　　委托方(甲方) 受托方(乙方)

　　身份证号：

　　产权人姓名：

　　地址：

　　电话：

　　其他的法律事务，应当及时的向法律顾问室报告;法律顾问室要将情况写成请示，报总经理。

委托书合同篇9

　　签订时间：

　　厂房场地平整合同

　　发包人：

　　法定代表人：联系方式：

　　地址：

　　承包人：

　　法定代表人：联系方式：资质等级：邮箱：

　　地址：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就项目土方施工工程项目事宜协商一致，订立本合同。

　　1、工程概况

　　工程名称：工程地址：工程承包范围： 2、合同价格

　　2.1场地平整工程单价(含税)为每平米人民币元(大写：角整)，场地平整工程量为平米，合同价格为：元(大写：元整)。

　　(1)此合同为固定总价，任何情况下均不作调整。

　　(2)合同单价已包含在施工过程中发生的一切费用。包括但不限于如下内容：±30cm土方平整、机械进出场费、场内外和沿线道路保洁费用、道路清洁费用、文明施工费用、周边协调、承包人合理的'管理费、利润、税金等一切费用。3、支付方式

　　付款方式为待工程完工验收合格并出具验收合格单后一次性付清。承包人应向发包人提供符合合同并满足甲方财务要求的真实、有效、合法的发票，否则发包人有权迟延付款且不承担违约责任。

　　4、合同工期

　　4.1 工程工期：开工日期：年月日，竣工日期：年月日工期总日历天数为：日。(或：本工程的开工日期以发包人发出的开工通知书中载明的日期为准，工期总日历天数为： 10 日。)

　　4.2 上述工期指自开工之日起的绝对日历工期，含冬雨季及恶劣气候(如大风、沙尘、冰雹、持续高温等)、政府政治性会议或其他事件(如高考、运动会、重大节假日)等因素，为不变期间。

　　4.3 工期如有变更，以发包人和承包人形成的书面确认文件为准;承包人不得以任何理由拖延工期;发包人对承包人进度计划的认可不减轻或免除承包人在合同中的义务和责任。

　　5、工程质量

　　5.1承包人必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。如有合理化建议应征得发包人同意，并办理变更手续后方可改变施工。

　　5.2工程质量符合甲方验收标准。 6、双方一般权利与义务 6.1 发包人的权利与义务

　　(1)向承包人提供与工程相关的资料，向承包人提供具备施工条件的施工场地并指定承包人的具体进场位置。

　　(2)及时履行合同中约定的竣工验收、结算义务。 (3)按合同约定向承包人支付合同价款。 6.2 承包人的权利与义务

　　(1)在签订合同之前，承包人已经对施工现场及其周边环境，进行了认真细致和全面的勘察及检查，并且已经就任何可能存在的疑问从发包人获取了足够的澄清和解答。承包人应对其就上述资料的任何理解、推论或解释负责。

　　(2)边坡修整必须能满足发包人及国家相关施工规范要求，以保证基础边坡的稳定。

　　(3)承包人负责挖土及运土过程中一切相关事务的处理(包括但不限于测量放线、组织开挖工程施工、人工清土、转运、机器设备组织与管理、运输道路维修、挖掘地面垃圾清运、环卫部门的检查等);

　　(4)承包人需严格按照发包人指示将所运土方运至发包人指定区域，未按照发包人指示进行的，发包人对此所运土方不予计量支付;承包人不得中途倒土、卖土。

　　(5)承包人应及时清理场地及运输道路洒落土方。按照当地政府要求对运至现场的土方进行覆盖。

　　(6)承包人负责按规定办理好有关环境保护、消防、安全生产和施工噪音管理等手续，因此而发生的费用已经包含在本合同价款中;如承包人未按本条约定及时办理上述手续，因此导致的相关行政主管部门的行政罚款由承包人承担，如因此给发包人造成损失的，承包人应承担赔偿责任。

　　(7)承包人负责妥善保护好地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树名木以及道路等公用设施;所有可能因此发生的费用已经包含在本合同价款中。

　　(8)承包人的施工作业不得对施工场地与公共道路的通道和公共道路系统及其功能造成任何损坏;否则，承包人应负责维修，如因此导致第三人遭受损失或招致行政处罚，承包人应负责赔偿或承担行政处罚责任。

　　(9)承包人有义务按照有关规定采取严格的安全防护措施，确保施工安全和第三者的安全;凡施工中发生的一切安全事故(包含但不限于承包人施工人员自身损害或致人损害)，均由承包人负责。

　　(10)承包人负责基槽周边维护，直至工程总包人进场。

　　(11)在签订合同之前，承包人已经对工作范围的地理、人文等环境了解清楚，在施工过程中对于周边村民等人为的干扰、恶意阻扰施工等行为，承包人应自行解决，损失的工期不予顺延。

　　7、安全施工

　　7.1 承包方必须遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律规定及各项规定，严格按照安全标准组织施工。

　　7.2 承包方使用的各类机械、脚手架及防护设施，应有专人进行检查，并做好检查记录，确认符合安全标准时，持有本人特种作业操作证的人员方可操作。

　　7.3 承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用。

　　7.4事故发生时，发包人和承包人均有责任尽力采取必要的措施，防止或者减少损失。

　　8、环境控制

　　承包人在施工过程中应遵守国家和行业主管部门颁布实施的有关环境保护的法律法规及各项规定，避免造成环境污染，对产生的扬尘、固体废弃物、噪声、有害气休、污水等加强管理与控制。

　　9、验收

　　工程具备验收条件的，承包人应在工程竣工前 2 日，将验收日期以书面形式通知发包人，如发包人不能按期参加验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，工期相应顺延。工程经检验合格，承包人应自验收合格之日起5天内向发包人移交竣工资料。验收如不合格，承包人应无条件配合发包人返工至合格。

　　10、违约责任

　　10.1如承包人未能按合同约定工期完工，每逾期一日，须向发包人支付 5000 元违约金。逾期超过5天的，发包人有权解除合同，承包人应支付签约合同价格的20%的违约金。除此之外，因工期延误给发包人造成其他损失的，承包人应负责赔偿。

　　10.2如承包人虚假计量土方，承包人应向发包人支付虚假计量数额2倍的违约金。

　　10.3承包人在施工期间倒土、卖土，或未将土方运至指定地点的，除赔偿发包人实际损失外还需向发包人支付违约金10000元/次。

　　10.4土方施工严禁超挖，因承包人违反发包人技术要求而造成的返工费用及发包人因此遭受的一切经济损失，均由承包人承担。

　　10.5因承包人违反本合同约定而产生的违约金、损害赔偿金等，发包人均有权在任何一次付款中直接予以扣除，不足部分有权向承包人追偿。

　　10.6发包人不能按照合同约定及时结算工程款，逾期30日仍不能支付的，之后每逾期一天，应向承包人支付应付未付款项的0.1%的违约金。该项违约金累加不超过签约合同价格的5%。因承包人原因致使发包人违约的，发包人无须支付上述违约金。

　　11、争议解决

　　因履行本合同发生的或与本合同有关的一切争议，双方协商解决，协商不成的，同意交由合同签订地人民法院解决。

　　12、其他

　　本合同一式陆份，发包人执肆份，承包人执贰份，均具同等法律效力。本合同未尽事宜经双方协商后列入补充条款与正文具有同等效力。本合同自双方签字盖章之日起生效。

　　13、附件附件1 廉洁协议

　　附件2 营业执照副本复印件

　　附件3 签约代表授权委托书及身份证复印件附件4 关于设计变更、工程签证相关事宜的协议 (以下无正文)

　　(本页为签字页)

　　发包人：(签章) 承包人：(签章)

　　签约代表：

　　电子信箱：

　　签约时间：

　　开户银行：

　　账户：

　　监督电话：

　　董事长办公室：

　　电子信箱：签约时间：开户银行：账户：

委托书合同篇10

　　授权委托书

　　委托人：

　　法定代表人：

　　地址：

　　受委托人：，，族，身份证号：现住。

　　现委托受委托人在我公司与签订产品买卖和合同、订单等商业文书过程中，作为我公司的代理人。

　　代理权限：特别授权，代为提出主张、变更、确认合同条款，代为谈判，代收相关文书资料。如合同或订单约定以盖章为合同成立或生效条件的，代理人的签字效力不等同于加盖公章。代理期限：自本委托书签发之日起一年，如期间委托人以书面形式向合同相对方送达解除或变更委托人通知书的，本委托书自新文书到达相对人之日起失效。

　　年月日

单位刻公章委托书2023-06-13 11:39:29

售房委托书集锦8篇2023-06-10 02:17:14

付款委托书七篇2023-06-19 18:25:09

企业授权的委托书2023-06-14 16:24:29

个人委托书范文锦集六篇2023-06-09 20:20:53

个人授权委托书模板集合9篇2023-06-08 20:03:22

上海对外经贸大学和北京交通大学(威海校区)对比哪个好(排名分数线区2024-03-31 16:25:18

河北高考排名237950名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 16:19:23

山东城市建设职业学院在山东招生人数和招生计划多少人2024-03-31 16:15:16

上海农林职业技术学院在湖南招生人数和招生计划多少人2024-03-31 16:12:52

吉林农业科技学院在湖南招生人数和招生计划多少人2024-03-31 16:09:19