停工通知书集合十五篇)

时间：2023-06-15 21:27:54 文/王明刚通知北考网www.beiweimall.com

停工通知书1

　　xx户：

　　你在擅自进行施工，严重违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条规定，现向你下发责令停工通知书，维持已有的现状，若再违章建设，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条规定予以清除并处以相应处罚。

　　送达人：

　　接收人：

　　二〇一七年xx月xx日

停工通知书2

　　江苏省xx科技有限公司，xx铝制品有限公司

　　你单位施工的厂房，办公室工程，经检查存在下列重大安全隐患：

　　1：未见施工合同，监理合同，安全监督备案，质量监督备案，施工许可相关手续，

　　2：脚手架搭设不符合要求，厂房采用单排钢管搭设，连墙点未安放“两步三跨”要求设置，无扫地杆，架体未超过作业面，竹竿未铺设，安全网未张段，内侧防护不到位。

　　3：龙门架未经检测验，责令立即停止使用。

　　4：临时用电未按“三相五线制”三级配电，两级保护，一机一闸一箱一漏的要求设置。

　　5：临时防护不到位，部分作业人员安全帽未正确佩戴。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》及工程建设强制标准条文等有关规定，现责令你单位： □立即停止部位的施工。 □立即对工程全面停工整改。在此期间你单位应采取有效措施，防止发生安全事故。整改完毕以后填写《建设工程施工复工申请报告书》报我站，接到我站签发的《建设工程施工复工通知书》后方可恢复施工。特此通知。安检员：

　　xx市建筑安全监察站建设单位签收人：

　　监理单位签收人：

　　电话

　　施工单位签收人:

停工通知书3

恩施兴州建设有限责任公司：

　　20xx年3月13日，你公司兴州大厦·恒福苑工程项目施工现场发生一起1人死亡的安全事故，现责令你单位立即处置事故、配合调查，并暂停工程施工。

　　xx市住房和城乡建设局

　　年3月13日

停工通知书4

河南xx有限公司：

　　经查，你公司于20xx年7 月5 日，在进场装修原材料中存在材料品牌、规格型号与投标报价单中不符的情况。

　　当日已责令你公司自接到通知之日起，立即停工，待更换为符合要求的材料及构配件后继续施工。

　　限你公司20xx 年7 月11 日前书面回复整改意见，如未按时回复，我方将另择施工单位施工，本工程中标通知书作废处理。

　　特此通知。

　　当事人签字：

　　甲方人员签字：

　　日期：

停工通知书5

建房户：

　　经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋，。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。特此通知

　　送达人：

　　接受人：

停工通知书6

　　建房住户：

　　地址：

　　相关法律法规、技术标准：《安全生产法》、《电力法》、《陕西省安全生产条例》等相关法律法规。

　　存在问题：

　　1、建房住户欲盖(地上)两层民房,现一层主体已经成形，由于高压电线横跨一层主体上空，现严重阻碍二层建设，更存在严重安全隐患。

　　2、安监、电力、国土、镇政府及村委会进一步查看实际情况，讨论解决消除安全隐患，并拿出相应方案报上级批准。

　　3、在安全隐患未解决之前，建房住户不得私自再动工建房。

　　土桥镇街道整改要求：安全隐患未解决前不得进行动工建房，否则一切后果由建房住户承担。

　　整改条件：安全监管人员检查达到安全生产要求后，同意继续动工建房。

　　签发人： xxx

　　签发日期： 20xx 年 3 月 25 日

　　安监机构： (公章)

　　说明：村民建房存在安全隐患，责令停工整改。

停工通知书7

　　沙建管（）停第（）号

　　经查，你公司开发的项目工程，未在沙洋县建设行政主管部门办理设工程质量管理条例》第二章第十三条，《建设工程安全生产管理条例》第四十二条之规定，属于违章建设行为。为规范参建各方建筑市场行为，确保该工程的质量和安全，现通知你公司立即停止违章建设。

　　特此通知

　　沙洋县建筑工程管理处年月日

　　建设单位签收人：

　　监理单位签收人：

　　施工单位签收人：

停工通知书8

七城管金沙字[xx]号：

　　你（单位）在进行建设的行为，违反了《中华人民共和国城乡规划法》第四十条第一款的'规定，现依据《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条的规定，限你（单位）在接到通知书之日起立即停止建设，逾期我局将依法采取查封施工现场、强制的拆除等措施。

　　如你（单位）不服本决定，可以在收到本通知书之日起60日内向七台河市人民政府申请行政复议，也可以在三个月内直接向人民法院起诉。

　　七台河市金沙新区管委会行政执法局（公章）

　　xx年xx月xx日

　　当事人：

　　承办人：

停工通知书9

　　质监201 整(停)[ ]号建设工程质量整改(停工)通知书_________________________________________：你单位工程经(巡查、抽查)存在以下质量问题：___________________________________________________________

　　□1.整改;□2.局部停止施工，进行整改;□3.限你单位于_________年_____月_____日前整改完毕，并将整改结果书面报我站复查。

　　建设单位项目负责人：监理单位项目负责人：施工单位项目负责人：

　　相关单位项目负责人：检查人：签发人：

　　签发单位(盖章)：

　　年月日

停工通知书10

xx户：

　　送达人：

　　接收人：

　　二〇xx年xx月xx日

停工通知书11

xx单位：

　　你单位xx工程，经查存在以下重大隐患：

　　根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》等有关规定，我局现责令你单位：

　　□立即停止限于《复工申请书》报申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

　　□对工地立即全面停工整改，限于年月日前整改完毕并填妥《复工申请书》报申请复查。经复查并书面同意复工后方可恢复施工。

　　(以上打勾项为唯一选项)

　　在此期间你单位应采取措施，防止发生安全质量事故。逾期未申请复检或未改正的，我局将按相关规定予以处罚。

　　xx县公路管理局

　　接收人签名：

　　检查人签名：

　　年月日

停工通知书12

　　平安府停〔20xx〕XX号

　　XXX建房户：

　　经XXXXX城镇建设管理办、国土办、安监办对建设行业安全生产自查中，发现你户在XXXXXX 擅自修建的房屋。你的行为违反了《中华人民共和国城乡规划法》有关规定，现责令你户立即停止建设，听后处理。若逾期不履行，镇人民政府将按照《中华人民共和国城乡规划法》第六十四条之规定依法处理，由此引起的一切经济损失和法律责任概由你户自行承担。

　　特此通知

　　送达人：XXX

　　接受人：XXXX

　　二〇XX年XX月X日