民事上诉状的特征
1.民事上诉状必须是民事诉讼当事人及其法定代理人提起的，别人无权提起;
2.民事上诉状必须是对地方各级人民法院的第一审裁判不服所提起的;
3.民事上诉状必须依照法定程序和期限，向制作第一审裁判的上一级人民法院提起上诉。
民事上诉状的写法
(一)首部。应按顺序定出下列事项：
1、标题“民事上诉状”。
2、当事人的基本情况：先定上诉人，后定被上诉人，包括姓名、性别、年龄、籍贯、住址等内容。特别注意应把当事人在一审中的诉讼地位加以备注。例如：“上诉人(一审被告)”，“被上诉人(一审原告)”。
3、不服原审判决或裁定的事由。如“上诉人因××一案，不服×××人民法院于 ×年×月×日×字第×号民事判决(或裁定)，现提出上诉，上诉的请求理由如下： ”即转入正文。
(二)请求和理由。这部分应先写提出上诉的诉讼请求，后说明上诉的理由。 诉讼请求应明确、概括、简洁，使人一目了然。上诉的理由关系到上诉请求能否成立，是用以论证上诉请求的，因此要充分有力、击中要害。上诉理由应根据具体情况从三个方面或其中这一来阐述。首先，应针对原判认定的.事实是否有错误，有没有遣遗漏的重要事实，用以认定事实的证据是否可靠进行分析论证。其二，分析原审对案件定性是否正确，运用法律有没有错误。最后，分析一审案件在审理过程中有无违反诉讼程序，可能影响判的正确性。
(三)结尾，要写清“此致”“×××人民法院”，并在右下方由上诉人签名盖章，注明年、月、日。
(四)附项。写明下列事项：1、上诉状副本××份。2、书证、物证各××件。
民事上诉状标准格式
上诉人(一审原告/被告)(单位写明名称、住所地、法定代表人或负责人姓名职务，自然人写明姓名、性别、出生年月日、民族、职业、服务处所、住所地、居住地、身份证号码)。联系电话
被上诉人(写法同上)
一审第三人(写法同上)
上诉人因 一案，不服 年 月 日收到判决/裁定书的 人民法院( ) 字第 号民事判决/裁定，提起上诉。上诉的请求和理由如下：
上诉请求
1.撤销 人民法院( ) 字第 号民事判决/裁定;
2.改判……;
3.两审诉讼费用均由被上诉人负担。
上诉理由
(根据案件具体情况选择)
一、原裁判适用法律错误。……
二、原裁判认定事实错误，或者原判决认定事实不清，证据不足。……
三、原裁判违反法定程序，或者审判人员收受贿赂，影响案件正确裁判。……
综上所述，……特依《民事诉讼法》第147条的规定，提起上诉，请予改判，是为公允。
此致
××人民法院
上诉人
年 月 日
范例
民事上诉状
上诉人：xx家具公司(被告)
法定代表人：王xx，总经理
委托代理人：杨xx，男，42岁，xx家具公司业务员，住xx市xx区簪花路x号
被上诉人：xx铁路局直属集体企业办公室(原告)
法定代表人：xx，主任。
上诉人因合同纠纷一案不服xx市中级人民法院(xxx2)民字134号民事判决书判决，请上级法院重新审理改判。上诉事实及理由如下：
一、原判决第一款：“将57套沙发床及40张板式写字台退回被告”。上诉人不同意退货，并要求被上诉人赔偿损失。因为上述家具已经被上诉人验收达半年之久，而且由于被上诉人保管不善造成了磨损。经查，在5 7套沙发床中，已有20余套床帮变形040张板式写字台中，已使用过1 0台，其中6台的抽屉已经零碎不堪。对于上述用过而且破损的这部分沙发和写字台不应退还，如果被上诉人一定要退还，应付给上诉人家具折旧费和磨损费。
二 、原判决第二款：“付给被告20床头柜和3套沙发床的价款21350元。”上诉 人不同意被上诉人付给上列款项。因为被上诉人如果提出产品质量不合格，理应全部退货，不应只留部分家具。
三、原判决第四款：“赔偿经济损失1 5 00 0元”o上诉人认为，法院将被上诉人延期开业9 1天所造成的全部经济损失都由上诉人承担是不公平的。因为被上诉人延期开业有多种原因：当时该旅社基本建设施工尚未竣工，锅炉房没有修完，楼梯扶手没有安装完，室内灯具以及油漆活等也没有完工，银行开业账号也没批下来。 上诉人交货时间，按合同规定是xxx2年11月3日，往后推迟三日，距被上诉人开业时间还有一个半月，并没有因此而影响开业。因此，被上诉人延期开业有其内部原因，上诉人不负直接责任，更不承担全部经济损失。
四、原判决还说：“以稻草代替树棕、桦木代替硬杂木… 延期三天交货。”按合同规定，上诉人延期三天交货是事实。但延期的原因是当时市内供电不足，而且对这一情况上诉人已向被人诉人作了说明，并得到了负责人王xx的允许。至于“以稻草代替树棕”，是因为树棕原料未到货不得已而为之，而且也把用稻草代替这一情况告诉了被上诉人，经双方商定，每一张沙发床少收××元钱：这种商定意见也是经王xx和吕主任同意的。上诉人还对用桦木代替硬杂木一事.曾经积极提出过换货或减价的几种措施，并由总经理出面进行联系，但因被上诉单位内部矛盾重重.既不予研究作出答复，对质量不合格的家具又不及时退货，而是有意采取拖廷态度：所以 上述情况也是事出有因的。
总之，被上诉人对已经验收的家具.事隔三个月之后方提出质量的问题，既不及时退货，又不妥善保管，以致造成陈旧、损坏.并且将延期开业的全部经济损失由上诉人承担，这是很不公平的。故上诉人对此不服，特提出上诉.请求上级人民法院予以重新审理，依法改判。
此致
广东省xx市高级人民法院。
上诉人：xx家具公司
法定代表人：王xx
委托代理人：杨xx
xxx2年12月10日
相关文章
社团申请章程2023-06-03 20:18:04
同学聚会公告怎么写2023-06-02 17:34:24
国学经典诵读活动简报2023-06-11 01:53:19
致业主的公开信精选十五篇)2023-06-06 08:27:33
父亲去世讣告范文-讣告2023-06-15 20:54:22
寻物启事范文如何写2023-06-14 23:45:48
上海对外经贸大学和北京交通大学(威海校区)对比哪个好(排名分数线区2024-03-31 16:25:18
河北高考排名237950名物理能上什么大学(能报哪些学校)2024-03-31 16:19:23
山东城市建设职业学院在山东招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:15:16
上海农林职业技术学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:12:52
吉林农业科技学院在湖南招生人数和招生计划 多少人2024-03-31 16:09:19
安徽高考多少分可以上云南经贸外事职业学院 招生人数和最低分2024-03-31 16:04:52
中小学生守则和*核心价值观2023-06-02 20:39:24
*向特朗普发出访华邀请2023-06-03 20:41:29
外商投资企业章程范本「中英文」2023-06-06 13:15:17
